Contrato de subcontratación de obra (Modelo IV)

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Civil
  • Fecha última revisión: 15/03/2019
  • Resumen:

    Modelo de


 

En [CIUDAD] a  [DIA] de [MES] de [AÑO]

REUNIDOS

 

De una parte, D./Dña. [NOMBRE CLIENTE] mayor de edad, con domicilio en[DOMICILIO], y D.N.I. nº [NÚMERO], en lo sucesivo el CONTRATISTA.

De la otra parte, D./Dña. [NOMBRE PARTE CONTRARIA] mayor de edad, con domicilio en [DOMICILIO], y D.N.I. nº [NÚMERO], en lo sucesivo el SUBCONTRATISTA.

 

INTERVIENEN

 

Ambas partes en su propio nombre y derecho reconociéndose capacidad y legitimación suficiente para contratar y, en concreto, para suscribir el presente

 

CONTRATO DE OBRA (SUBCONTRATA)

Y, a tal efecto

EXPONEN

 

I. Que el CONTRATISTA se dedica a [ESPECIFICAR] y ha contratado con [NOMBRE DE LA PROPIEDAD] la ejecución de los trabajos de construcción correspondiente a: [ESPECIFICAR], AUTORIZANDO la propiedad la subcontratación de parte de los mismos, a saber: [ESPECIFICAR]

II. Que la SUBCONTRATISTA se dedica a [ESPECIFICAR], siendo ésta una de las partes de la construcción que la propiedad ha autorizado a subcontratar, interesando al CONTRATISTA la contratación del SUBCONTRATISTA para la realización de los mismos, estando el SUBCONTRATISTA interesado en la ejecución de los mismos.

III. Que habiendo llegado ambas partes a un total y completo acuerdo convienen la celebración del presente CONTRATO DE OBRA (SUBCONTRATA) que se regirá por los siguientes

 

PACTOS Y CONDICIONES

PrimeraObjeto

Por el presente la CONTRATISTA adjudica a LA SUBCONTRATISTA -quien acepta y asume la ejecución de la realización de la obra definida en el expositivo primero de la presente.

 

SegundaPrecio

Ambas partes pactan alzado del presente contrato asciende a la cantidad de [CANTIDAD] €, que será abonado de la siguiente forma:

- [DESCRIPCION]

- [DESCRIPCION]

 

TerceraDuración

La obra subcontratada será ejecutada en el plazo máximo de [NÚMERO] días y por tanto deberá estar totalmente finalizada el día [DIA]

Se establece como cláusula penal el descuento de [CANTIDAD EN LETRA] Euros ([CANTIDAD EN NÚMERO]€) por cada día de retraso que sufra la entrega de la obra, salvo casos de fuerza mayor.

Se entenderá por fuerza mayor [ESPECIFICAR]

 

Cuarta. De la ejecución

Los trabajos descritos anteriormente deberán realizarse conforme al Proyecto Técnico que se adjunta al presente como ANEXO [NUMERO] a este contrato, debiendo hacer entrega el SUBCONTRATISTA al CONTRATISTA de los trabajos totalmente concluidos, en el precio que se fija y demás condiciones reseñadas en las siguientes cláusulas.

El SUBCONTRATISTA no podrá variar ninguna dimensión ni calidad especificada en el Proyecto Técnico sin la aprobación escrita por parte del

Ver el documento " Contrato de subcontratación de obra (Modelo IV) "

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
Subcontratista
Subcontratación
Obligaciones tributarias
Contratos de obras
Fuerza mayor
Colegiado
Tesorería General de la Seguridad Social
Cláusula penal
Registro de Empresas Acreditadas
Director de obra
Pago del salario
Reembolso
Pago de primas de seguro
Arquitecto técnico
Alta en la Seguridad Social
Indemnización de daños y perjuicios
Empresa principal
Prevención de riesgos laborales
Medios de pago
Desalojo
Impuesto sobre el Valor Añadido
Vigencia del contrato
Responsabilidad civil
Accidente laboral
Primas de seguro
Paralización de obras
Seguro de responsabilidad civil
Falta de consentimiento
Mala fe
Daños a terceros
Incumplimiento de las obligaciones
Arbitraje
Compañía aseguradora
Defecto de construcción
Sin consentimiento
Escritura pública
Deuda tributaria
Trabajador autónomo
Documentos relacionados
Ver más documentos relacionados
  • Normas generales sobre subcontratación en el sector de la construcción

    Orden: Laboral Fecha última revisión: 20/06/2012

    Las normas generales sobre subcontratación en el sector de la construcción se determinan en los arts. 4-11, de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. Requisitos exigibles a los contrat...

  • Obligaciones de información y responsabilidad solidaria en contratas y subcontratas

    Orden: Laboral Fecha última revisión: 03/03/2016

    El Art. 42 ,Estatuto de los Trabajadores regula una serie de obligaciones de información y responsabilidad solidaria para la subcontratación de obras y servicios. En  relación con la subcontratación de obras y servicios la regulación estatuta...

  • Regulación de la figura del subcontrato

    Orden: Civil Fecha última revisión: 23/09/2016

    El subcontrato, es definido como un contrato que una empresa hace a otra para que realice determinados servicios, asignados originalmente a la primera (RAE). El caso típico de subcontratación se produce en el sector de la construcción, cuya normat...

  • Infracciones y sanciones en la subcontratación para el Sector de la Construcción

    Orden: Laboral Fecha última revisión: 25/03/2019

    Con la finalidad de asegurar la efectividad en la regulación en las obras de construcción, la Ley 32/2006, de 18 de octubre, introdujo, en su momento, varias modificaciones al Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social...

  • Contratas y subcontratas

    Orden: Laboral Fecha última revisión: 26/02/2019

    Mediante una contrata o subcontrata un empresario contrata con otros la realización de obras o servicios correspondientes a su propia actividad sujeta a los requisitos de información y responsabilidad solidaria establecidos en el art. 42 ET.Las co...

Ver más documentos relacionados
Ver más documentos relacionados
Ver más documentos relacionados
Ver más documentos relacionados

Libros Relacionados