Jurisprudencia Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Comunidad Valenciana del año 2008 fallo : Desestima tipo : Sentencia

Orden: Administrativo Tribunal: TSJ Comunidad Valenciana Año: 2008 Fallo: Desestima Tipo Sentencia: Sentencia Num. sentencia: 699/2008

Sentencia Administrativo Nº 699/2008, Tribunal Superior de Justicia de Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 1220/2006 de 03 de Julio de 2008

Orden: Administrativo Fecha: 03/07/2008 Tribunal: TSJ Comunidad Valenciana Ponente: Ferrando Marzal, Mariano Miguel Núm. Sentencia: 699/2008 Núm. Recurso: 1220/2006

Resumen: ...Se estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la Resolución de la Dirección General del INSS que desestimaba la solicitud de reconocimiento y abono del concepto retributivo complemento regulador. En la propia resolución impugnada se señala que en todo el ámbito de la Administración de la Seguridad Social para alcanzar la antigüedad exigida en la Resolución de 12... ...Sentencia Administrativo699/2008, Tribunal Superior de Justicia de Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 1220/2006 de 03 de Julio de 2008 Sentencia Administrativo699/2008, TSJ Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso, Sec. 2, Rec 1220/2006, 03-07-2008...

Sentencia Administrativo Nº 699/2008, Tribunal Superior de Justicia de Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso, Sección 3, Rec 2057/2006 de 27 de Junio de 2008

Orden: Administrativo Fecha: 27/06/2008 Tribunal: TSJ Comunidad Valenciana Ponente: De Bellmont Y Mora, Jose Núm. Sentencia: 699/2008 Núm. Recurso: 2057/2006

Resumen: ...ejecución de obra. Estima la Sala que existiendo acuerdo entre las partes sobre el importe de los intereses reclamados es procedente su abono, iniciándose el cómputo desde su débito y generándose nuevos intereses desde la interposición del recurso contencioso-administrativo. PRIMERO.- En el presente proceso la parte demandante interpuso recurso contra la desestimación presunta por silencio Administrativo de la Generalidad Valenciana de la reclamación de los intereses de demora devengados por el retraso en el pago de las certificaciones números 4 a 6 y 9 a 13 libradas como consecuencia de la ejecución de la obra de "Conservación Obras de Señalización y Balizamiento de... ...Sentencia Administrativo699/2008, Tribunal Superior de Justicia de Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso, Sección 3, Rec 2057/2006 de 27 de Junio de 2008 Sentencia Administrativo699/2008, TSJ Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso, Sec. 3, Rec 2057/2006, 27-06-2008...

Sentencia Administrativo Nº 699/2008, Tribunal Superior de Justicia de Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso, Sección 1, Rec 825/2007 de 27 de Mayo de 2008

Orden: Administrativo Fecha: 27/05/2008 Tribunal: TSJ Comunidad Valenciana Ponente: Lorente Almiñana, Juan Luis Núm. Sentencia: 699/2008 Núm. Recurso: 825/2007

Resumen: ...46250330012008100647 Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso Sede: Valencia Sección: 1 Nº de Resolución: 699/2008 Fecha de Resolución: 27/05/2008 Nº de Recurso: 825/2007 Jurisdicción: Contencioso Ponente: JUAN LUIS LORENTE ALMIÑANA Procedimiento: CONTENCIOSO - APELACION Tipo de Resolución: Sentencia... ...Sentencia Administrativo699/2008, Tribunal Superior de Justicia de Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso, Sección 1, Rec 825/2007 de 27 de Mayo de 2008 Sentencia Administrativo699/2008, TSJ Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso, Sec. 1, Rec 825/2007, 27-05-2008...
3 Resultados