Acerca de operadores lógicos
Jurisprudencia sobre Cláusula penal.
Quisiste decir...
Filtros
Voces
Cláusula penal
Sociedad de responsabilidad limitada
Resolución de los contratos
Arrendatario
Daños y perjuicios
Sentido del fallo
Desestima
Estima
Estima parcialmente
Condena
Se inadmite
Orden
Civil
Supranacional
Constitucional
Ponente
Soriano Guzman, Francisco Jose
Utrillas Carbonell, Fernando
Guerrero Romeo, Maria Mercedes
O'callaghan Muñoz, Xavier
Belo Gonzalez, Ramon
Tipo de sentencia
Sentencia
Auto
Acuerdo de Sala
Búsqueda: Voces
Cláusula penal
Sentencia Civil 549/2023 AP Navarra, Rec. 846/2021 de 29 de junio del 2023
Orden: Civil
Tribunal: AP Navarra
Ponente: AURELIO HERMINIO VILA DUPLA
Nº de sentencia: 549/2023
Nº de recurso: 846/2021
...la recaudación neta, "es decir, una vez descontadas tasas y tributos", estableciendo ambas partes "la duración como condición esencial del presenteacuerdo", por lo que en el supuesto de incumplimiento por parte del Sr. Basilio y la Sra. Petra en el periodo fijado de 10 años, indemnizarían " en concepto de cláusula penal con la cantidad de veintidós...
...más eficaz carta de pago, e instaló la máquina cumplimentando todas las obligaciones impuestas por la reglamentación específica de Juego de Máquinas Recreativas, de Juego y Azar, manteniendo las máquina recreativa en correcto estado de funcionamiento, los demandados incumplieron el pacto de duración (10 años) al traspasar la explotación, sin permiso o conformidad, lo que activa la cláusula penal ...
Sentencia Civil 395/2023 AP Málaga, Rec. 1219/2022 de 05 de junio del 2023
Orden: Civil
Tribunal: AP Málaga
Ponente: JOAQUIN IGNACIO DELGADO BAENA
Nº de sentencia: 395/2023
Nº de recurso: 1219/2022
...segundo lugar, inexistencia de falta de pago por parte de la entidad recurrente a la entidad Thyssen en virtud del contrato de mantenimiento suscrito. En tercer lugar, sobre el carácter abusivo de la cláusula penal recogida en el contrato, y subsdiariamente moderación de la cláusula penal . En cuarto lugar, error de cáculo de la clausula penal cometido por el Juzgador a quo. En quinto que debe acordarse...
. Ya que los trabajos constan realizados, y la deuda de la mitad de la cuota acreditada, y no ha resultado acreditado el incumplimiento del contrato de la entidad Thyssen. TERCERO : En cuanto a la nulidad por abusiva de la cláusula penal , esta Sala se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre contratos de mantenimiento de ascensores como el de autos diciendo que el lazo...
Sentencia Civil 408/2023 AP Huelva, Rec. 484/2023 de 15 de junio del 2023
Orden: Civil
Tribunal: AP Huelva
Ponente: ISABEL MARIA NICASIO JARAMILLO
Nº de sentencia: 408/2023
Nº de recurso: 484/2023
...aplicada la cláusula penal , negando el impago de factura alguna.Al mismo tiempo la parte demandada formulaba demanda reconvencional, que aun cuando en la contestación a la demanda se hubiere argumentado sobre el vicio de consentimiento en la contratación, se circunscribe a la resolución por los anteriores incumplimientos del contrato suscrito.La sentencia estima incumplido por la parte demandante el...
...contrato, que considera que comprendía la reducción del gasto energético entre las obligaciones de la parte actora, incumplimiento esencial que impide aplicación de cláusula penal y que conlleva la estimación de la demanda reconvencional.La parte actora ha recurrido la sentencia imputando a la juzgadora de instancia error en la valoración de la prueba, pues no resulta del material probatorio el...
Sentencia Civil 470/2023 AP Barcelona, Rec. 474/2022 de 07 de septiembre del 2023
Orden: Civil
Tribunal: AP Barcelona
Ponente: AMELIA MATEO MARCO
Nº de sentencia: 470/2023
Nº de recurso: 474/2022
..., de modo que, en este contexto, se debía desestimar la demanda, al ser improcedente la penalización reclamada, y dado que la demandante tampoco había aportado principio de prueba que acreditase la realidad de los daños y perjuicios reclamados en forma de cláusula penal predispuesta. Por tanto, la cuestión que se planteaba era la excepción de incumplimiento contractual por lo que consideraba que nada...
...resolver el contrato no hizo ninguna referencia a los motivos o causas que pudieran justificar su decisión. Añade, además, que la cláusula penal incluida en los contratos no preveía ninguna excepción a su aplicación derivada de una posible causa justificada como pudiera ser un incumplimiento total o parcial de las obligaciones que incumbían a cada una, y, que no resulta aplicable la exceptio...
Sentencia Civil 207/2023 Juzgado de Primera Instancia Pamplona/Iruña, Rec. 1174/2021 de 02 de mayo del 2023
Orden: Civil
Tribunal: Juzgado de Primera Instancia Pamplona/Iruña
Ponente: VANESSA CABALLERO GARCIA
Nº de sentencia: 207/2023
Nº de recurso: 1174/2021
...realices determinadas unidades de obra. Por lo que los plazos que alega la actora quedaron sin efectos. Y consecuentemente pierde eficacia la cláusula penal cuya aplicación solicitada la contra parte. Quedando únicamente pendiente de liquidar el importe que la actora debía de abonar a la demandada por los trabajos ejecutados. Entiende que según el informe aportado por el perito judicial (documento nº 6...
...reclamada de contrario. SEGUNDO. - Se plantea en la presente litis una acción de incumplimiento de contrato y reclamación de cantidad. En relación al incumplimiento del contrato, abandono de la obra y la aplicación de la cláusula penal . El contrato suscrito entre las partes es un contrato de obra regulado en el artículo 1.544 del C.C, que dispone que...
Sentencia Civil 429/2023 AP Las Palmas, Rec. 610/2022 de 09 de junio del 2023
Orden: Civil
Tribunal: AP Las Palmas
Ponente: TOMAS GONZALEZ MARCOS
Nº de sentencia: 429/2023
Nº de recurso: 610/2022
...530/2016 del Tribunal Supremo de 13 de septiembre de 2016, establece que "No cabe duda de que, como regla, y salvo en condiciones generales de la contratación entre empresarios y consumidores o usuarios ( art. 85.6 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios), nuestro Derecho permite las cláusulas penales con función coercitiva, sancionadora o punitiva: no sólo de...
...liquidación anticipada de los daños y perjuicios que puedan causar los incumplimientos contractuales por ellas contemplados". También reconoce que "No obstante, es claro para esta sala que dicha posibilidad de estipular cláusulas penales con función punitiva está sujeta a los límites generales de la autonomía privada que el artículo 1255 CC establece: pueden considerarse contrarias a la moral o al...
Sentencia Civil 194/2023 AP Alicante, Rec. 929/2022 de 14 de abril del 2023
Orden: Civil
Tribunal: AP Alicante
Ponente: EDMUNDO TOMAS GARCIA RUIZ
Nº de sentencia: 194/2023
Nº de recurso: 929/2022
Primero.- Objeto del recurso de apelación. "Atalaya del Mar, S.L." interpone recurso alegando error en la aplicación del Derecho y de la doctrina jurisprudencial que impide hacer uso de la facultad de moderación de una cláusula penal prevista contractualmente cuando la misma sanciona, específicamente, el incumplimiento producido, permitiéndolo solo cuando se...
..., dado que la cláusula penal es desproporcionada al perjuicio sufrido por la demandada, quien vendió la vivienda a un tercero por el mismo precio sólo cinco meses después de la resolución de este contrato, sin que exista reciprocidad en las obligaciones asumidas por la promotora. Segundo.- Moderación de la cláusula penal pactada en el contrato de compraventa...
Sentencia Civil 188/2023 AP Alicante, Rec. 739/2022 de 03 de abril del 2023
Orden: Civil
Tribunal: AP Alicante
Ponente: MARCOS DE ALBA Y VEGA
Nº de sentencia: 188/2023
Nº de recurso: 739/2022
PRIMERO.- Previo. La sentencia de instancia estima parcialmente la demanda presentada en reclamación de la indemnización que se consideraba debida por la aplicación de la cláusula penal pactada, todo ello con fundamento en los retrasos imputables a la demandada en la ejecución de las obras contratadas; pronunciamiento que impugna aquélla denunciando error en la...
...terminar, siendo de aplicación las cláusulas penales de los tres contratos, quinta, por cada uno de los días de retraso..." La parte recurrente se opone a dichos razonamientos arguyendo en esta alzada que los informes propios ameritan la existencia de los incumplimientos previos de la actora; que no se han aportado los Libros de Ordenes de las obras referenciadas lo que debe ir en contra de las...
Sentencia Civil 312/2023 AP Barcelona, Rec. 1237/2021 de 01 de junio del 2023
Orden: Civil
Tribunal: AP Barcelona
Ponente: FERNANDO UTRILLAS CARBONELL
Nº de sentencia: 312/2023
Nº de recurso: 1237/2021
Ley de Enjuiciamiento Civil, que en la relación contractual entre el demandante y la demandada se pactara cualquier cláusula penal moratoria por el retraso en la entrega de los trabajos subcontratados con el demandante. Es doctrina comúnmente admitida ( Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de enero de 1999;RJA 36/1999) que, según lo previsto en el artículo 1152 del Código...
Civil, la función esencial de la cláusula penal , aparte de su función general coercitiva, es la función liquidadora de los daños y perjuicios que haya podido producir el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso de la obligación principal, sustituyendo a la indemnización, sin necesidad de probar tales daños y perjuicios, aunque también excepcionalmente puede operar en su función cumulativa, cuando...
Sentencia Civil 368/2023 AP Barcelona, Rec. 404/2021 de 01 de junio del 2023
Orden: Civil
Tribunal: AP Barcelona
Ponente: SERGIO FERNANDEZ IGLESIAS
Nº de sentencia: 368/2023
Nº de recurso: 404/2021
PRIMERO. Planteamiento de las partes. 1. La demandante expresada reclamaba en demanda por incumplimiento contractual contra el demandado Sr. Martin, reclamando la resolución del contrato suscrito entre las partes, y el pago de 5697,70 euros por incumplimiento del periodo del derecho de exclusiva, y 48.950,82 euros en concepto de cláusula penal convencional, más...
...las partes, y condenó a la demandada al pago de la primera cantidad ya expresada, pero no de la segunda relativa a dicha cláusula penal , que rebajó a 4000 euros, con los respectivos intereses pedidos en demanda, sin expresa imposición de las costas procesales a parte alguna.2. Frente a dicha resolución han planteado recurso la representación de la entidad actora, basadaen la alegación de aplicación...
Quisiste decir...
Búsqueda: Voces
Cláusula penal
Sentencia Civil 549/2023 AP Navarra, Rec. 846/2021 de 29 de junio del 2023
Orden: Civil
Tribunal: AP Navarra
Ponente: AURELIO HERMINIO VILA DUPLA
Nº de sentencia: 549/2023
Nº de recurso: 846/2021
...la recaudación neta, "es decir, una vez descontadas tasas y tributos", estableciendo ambas partes "la duración como condición esencial del presenteacuerdo", por lo que en el supuesto de incumplimiento por parte del Sr. Basilio y la Sra. Petra en el periodo fijado de 10 años, indemnizarían " en concepto de cláusula penal con la cantidad de veintidós...
...más eficaz carta de pago, e instaló la máquina cumplimentando todas las obligaciones impuestas por la reglamentación específica de Juego de Máquinas Recreativas, de Juego y Azar, manteniendo las máquina recreativa en correcto estado de funcionamiento, los demandados incumplieron el pacto de duración (10 años) al traspasar la explotación, sin permiso o conformidad, lo que activa la cláusula penal ...
Sentencia Civil 395/2023 AP Málaga, Rec. 1219/2022 de 05 de junio del 2023
Orden: Civil
Tribunal: AP Málaga
Ponente: JOAQUIN IGNACIO DELGADO BAENA
Nº de sentencia: 395/2023
Nº de recurso: 1219/2022
...segundo lugar, inexistencia de falta de pago por parte de la entidad recurrente a la entidad Thyssen en virtud del contrato de mantenimiento suscrito. En tercer lugar, sobre el carácter abusivo de la cláusula penal recogida en el contrato, y subsdiariamente moderación de la cláusula penal . En cuarto lugar, error de cáculo de la clausula penal cometido por el Juzgador a quo. En quinto que debe acordarse...
. Ya que los trabajos constan realizados, y la deuda de la mitad de la cuota acreditada, y no ha resultado acreditado el incumplimiento del contrato de la entidad Thyssen. TERCERO : En cuanto a la nulidad por abusiva de la cláusula penal , esta Sala se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre contratos de mantenimiento de ascensores como el de autos diciendo que el lazo...
Sentencia Civil 408/2023 AP Huelva, Rec. 484/2023 de 15 de junio del 2023
Orden: Civil
Tribunal: AP Huelva
Ponente: ISABEL MARIA NICASIO JARAMILLO
Nº de sentencia: 408/2023
Nº de recurso: 484/2023
...aplicada la cláusula penal , negando el impago de factura alguna.Al mismo tiempo la parte demandada formulaba demanda reconvencional, que aun cuando en la contestación a la demanda se hubiere argumentado sobre el vicio de consentimiento en la contratación, se circunscribe a la resolución por los anteriores incumplimientos del contrato suscrito.La sentencia estima incumplido por la parte demandante el...
...contrato, que considera que comprendía la reducción del gasto energético entre las obligaciones de la parte actora, incumplimiento esencial que impide aplicación de cláusula penal y que conlleva la estimación de la demanda reconvencional.La parte actora ha recurrido la sentencia imputando a la juzgadora de instancia error en la valoración de la prueba, pues no resulta del material probatorio el...
Sentencia Civil 470/2023 AP Barcelona, Rec. 474/2022 de 07 de septiembre del 2023
Orden: Civil
Tribunal: AP Barcelona
Ponente: AMELIA MATEO MARCO
Nº de sentencia: 470/2023
Nº de recurso: 474/2022
..., de modo que, en este contexto, se debía desestimar la demanda, al ser improcedente la penalización reclamada, y dado que la demandante tampoco había aportado principio de prueba que acreditase la realidad de los daños y perjuicios reclamados en forma de cláusula penal predispuesta. Por tanto, la cuestión que se planteaba era la excepción de incumplimiento contractual por lo que consideraba que nada...
...resolver el contrato no hizo ninguna referencia a los motivos o causas que pudieran justificar su decisión. Añade, además, que la cláusula penal incluida en los contratos no preveía ninguna excepción a su aplicación derivada de una posible causa justificada como pudiera ser un incumplimiento total o parcial de las obligaciones que incumbían a cada una, y, que no resulta aplicable la exceptio...
Sentencia Civil 207/2023 Juzgado de Primera Instancia Pamplona/Iruña, Rec. 1174/2021 de 02 de mayo del 2023
Orden: Civil
Tribunal: Juzgado de Primera Instancia Pamplona/Iruña
Ponente: VANESSA CABALLERO GARCIA
Nº de sentencia: 207/2023
Nº de recurso: 1174/2021
...realices determinadas unidades de obra. Por lo que los plazos que alega la actora quedaron sin efectos. Y consecuentemente pierde eficacia la cláusula penal cuya aplicación solicitada la contra parte. Quedando únicamente pendiente de liquidar el importe que la actora debía de abonar a la demandada por los trabajos ejecutados. Entiende que según el informe aportado por el perito judicial (documento nº 6...
...reclamada de contrario. SEGUNDO. - Se plantea en la presente litis una acción de incumplimiento de contrato y reclamación de cantidad. En relación al incumplimiento del contrato, abandono de la obra y la aplicación de la cláusula penal . El contrato suscrito entre las partes es un contrato de obra regulado en el artículo 1.544 del C.C, que dispone que...
Sentencia Civil 429/2023 AP Las Palmas, Rec. 610/2022 de 09 de junio del 2023
Orden: Civil
Tribunal: AP Las Palmas
Ponente: TOMAS GONZALEZ MARCOS
Nº de sentencia: 429/2023
Nº de recurso: 610/2022
...530/2016 del Tribunal Supremo de 13 de septiembre de 2016, establece que "No cabe duda de que, como regla, y salvo en condiciones generales de la contratación entre empresarios y consumidores o usuarios ( art. 85.6 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios), nuestro Derecho permite las cláusulas penales con función coercitiva, sancionadora o punitiva: no sólo de...
...liquidación anticipada de los daños y perjuicios que puedan causar los incumplimientos contractuales por ellas contemplados". También reconoce que "No obstante, es claro para esta sala que dicha posibilidad de estipular cláusulas penales con función punitiva está sujeta a los límites generales de la autonomía privada que el artículo 1255 CC establece: pueden considerarse contrarias a la moral o al...
Sentencia Civil 194/2023 AP Alicante, Rec. 929/2022 de 14 de abril del 2023
Orden: Civil
Tribunal: AP Alicante
Ponente: EDMUNDO TOMAS GARCIA RUIZ
Nº de sentencia: 194/2023
Nº de recurso: 929/2022
Primero.- Objeto del recurso de apelación. "Atalaya del Mar, S.L." interpone recurso alegando error en la aplicación del Derecho y de la doctrina jurisprudencial que impide hacer uso de la facultad de moderación de una cláusula penal prevista contractualmente cuando la misma sanciona, específicamente, el incumplimiento producido, permitiéndolo solo cuando se...
..., dado que la cláusula penal es desproporcionada al perjuicio sufrido por la demandada, quien vendió la vivienda a un tercero por el mismo precio sólo cinco meses después de la resolución de este contrato, sin que exista reciprocidad en las obligaciones asumidas por la promotora. Segundo.- Moderación de la cláusula penal pactada en el contrato de compraventa...
Sentencia Civil 188/2023 AP Alicante, Rec. 739/2022 de 03 de abril del 2023
Orden: Civil
Tribunal: AP Alicante
Ponente: MARCOS DE ALBA Y VEGA
Nº de sentencia: 188/2023
Nº de recurso: 739/2022
PRIMERO.- Previo. La sentencia de instancia estima parcialmente la demanda presentada en reclamación de la indemnización que se consideraba debida por la aplicación de la cláusula penal pactada, todo ello con fundamento en los retrasos imputables a la demandada en la ejecución de las obras contratadas; pronunciamiento que impugna aquélla denunciando error en la...
...terminar, siendo de aplicación las cláusulas penales de los tres contratos, quinta, por cada uno de los días de retraso..." La parte recurrente se opone a dichos razonamientos arguyendo en esta alzada que los informes propios ameritan la existencia de los incumplimientos previos de la actora; que no se han aportado los Libros de Ordenes de las obras referenciadas lo que debe ir en contra de las...
Sentencia Civil 312/2023 AP Barcelona, Rec. 1237/2021 de 01 de junio del 2023
Orden: Civil
Tribunal: AP Barcelona
Ponente: FERNANDO UTRILLAS CARBONELL
Nº de sentencia: 312/2023
Nº de recurso: 1237/2021
Ley de Enjuiciamiento Civil, que en la relación contractual entre el demandante y la demandada se pactara cualquier cláusula penal moratoria por el retraso en la entrega de los trabajos subcontratados con el demandante. Es doctrina comúnmente admitida ( Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de enero de 1999;RJA 36/1999) que, según lo previsto en el artículo 1152 del Código...
Civil, la función esencial de la cláusula penal , aparte de su función general coercitiva, es la función liquidadora de los daños y perjuicios que haya podido producir el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso de la obligación principal, sustituyendo a la indemnización, sin necesidad de probar tales daños y perjuicios, aunque también excepcionalmente puede operar en su función cumulativa, cuando...
Sentencia Civil 368/2023 AP Barcelona, Rec. 404/2021 de 01 de junio del 2023
Orden: Civil
Tribunal: AP Barcelona
Ponente: SERGIO FERNANDEZ IGLESIAS
Nº de sentencia: 368/2023
Nº de recurso: 404/2021
PRIMERO. Planteamiento de las partes. 1. La demandante expresada reclamaba en demanda por incumplimiento contractual contra el demandado Sr. Martin, reclamando la resolución del contrato suscrito entre las partes, y el pago de 5697,70 euros por incumplimiento del periodo del derecho de exclusiva, y 48.950,82 euros en concepto de cláusula penal convencional, más...
...las partes, y condenó a la demandada al pago de la primera cantidad ya expresada, pero no de la segunda relativa a dicha cláusula penal , que rebajó a 4000 euros, con los respectivos intereses pedidos en demanda, sin expresa imposición de las costas procesales a parte alguna.2. Frente a dicha resolución han planteado recurso la representación de la entidad actora, basadaen la alegación de aplicación...