Jurisprudencia sobre Constructor.
Jurisprudencia sobre Constructor.

Jurisprudencia sobre Constructor.

Quisiste decir...

Filtros

Año


Voces


Sentido del fallo


Orden


Ponente


Tipo de sentencia


Tribunal


Voces
Constructor
Voces
Constructor
Sentencia Civil 299/2023 AP Madrid, Rec. 760/2022 de 21 de junio del 2023

Orden: Civil


Tribunal: AP Madrid


Ponente: MARIA DEL ROSARIO CAMPESINO TEMPRANO


Nº de sentencia: 299/2023


Nº de recurso: 760/2022



...parte actora en relación al contrato de ejecución de obra y respecto del fondo del asunto se alega que sus representados desistieron justificadamente del contrato al estar paralizadas durante casi tres meses las obras, desde el 16 de septiembre de 2019 en que se otorgó la licencia de obra hasta el 13 de enero, por causa imputable a la constructora, por un error de la misma consistente en un exceso de... ...amplitud del vaciado, lo que asciende a 12.575,40 euros, reclamándose igualmente la suma de 4.840 euros a tenor de lo dispuesto en la estipulación cuarta, punto 6, del contrato de ejecución de obra ante la demora por el incumplimiento en el plazo de entrega imputable al constructor y la suma de 14.334,04 euros, como importe abonado en virtud del contrato de ejecución de obra. La representación...
Sentencia Civil 296/2023 AP La Rioja, Rec. 525/2022 de 30 de junio del 2023

Orden: Civil


Tribunal: AP La Rioja


Ponente: FERNANDO FERRERO HIDALGO


Nº de sentencia: 296/2023


Nº de recurso: 525/2022



CUMPLIMIENTO CONTRATOS
Sentencia Civil 98/2023 AP Araba/Álava, Rec. 2200/2022 de 02 de febrero del 2023

Orden: Civil


Tribunal: AP Araba/Álava


Ponente: MARIA MERCEDES GUERRERO ROMEO


Nº de sentencia: 98/2023


Nº de recurso: 2200/2022



...de 11.918,50 y otros 12.000 (IVA incluido), en total 23.918,50 euros. Afirman que solicitaron nuevo presupuesto para la ampliación que no se realizó y el contrato se rescindió cuando observaron los defectos en las obras. Que el constructor únicamente puede facturar la mano de obra, que según el perito Sr. Jose Daniel serían 1.020 horas, que valora en 20.694 (media entre el... ...del baño encargado a la empresa FAKERGAS SC. En total 15.983,83. A estas cantidades añade los 23.918,50 que abonó al constructor por las facturas emitidas. En total reclama 62.188,24 euros.La sentencia de instancia desestima la demanda interpuesta por el Sr. Jesús Manuel, considera que no han quedado acreditados los trabajos descritos en la demanda, todo indica que la factura abonada...
Sentencia Civil 137/2023 AP Cáceres, Rec. 937/2022 de 09 de marzo del 2023

Orden: Civil


Tribunal: AP Cáceres


Ponente: ANTONIO MARIA GONZALEZ FLORIANO


Nº de sentencia: 137/2023


Nº de recurso: 937/2022



MATERIAS NO ESPECIFICADAS
Sentencia Civil Nº 77/2008, AP - Barcelona, Sec. 16, Rec 268/2007, 13-02-2008

Orden: Civil


Tribunal: AP Barcelona


Ponente: ZAPATA CAMACHO, INMACULADA CONCEPCION


Nº de sentencia: 77/2008


Nº de recurso: 268/2007




Sentencia Civil Nº 155/2008, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 353/2007, 06-03-2008

Orden: Civil


Tribunal: AP Barcelona


Ponente: ALAVEDRA FARRANDO, ENRIQUE


Nº de sentencia: 155/2008


Nº de recurso: 353/2007



PRIMERO.- La sentencia de instancia estima la demanda en la existencia de deficiencias constructivas en la vivienda unifamiliar de los actores condenando al constructor y al aparejador, y absolviendo a la arquitecta superior. Concluyendo la condena en 25.458 euros con imposición de costas.Se deduce recurso de apelación por el constructor Don Pedro Jesús , y se impugna la sentencia por el... ...aparejador o arquitecto técnico Don Bartolomé .SEGUNDO.- En primer término sobre el recurso del constructor, prima facie, deben desestimarse dos de los motivos de apelación, así el consistente en la alegación de prescripción por cuanto conforme doctrina reiterada y constante del Tribunal Supremo: el principio general de derecho "pende apellatione nihil innovetur" impide que se pueda tomar en cuenta, a fin...
Sentencia Civil Nº 96/2008, AP - Barcelona, Sec. 16, Rec 481/2007, 22-02-2008

Orden: Civil


Tribunal: AP Barcelona


Ponente: SEGUI PUNTAS, JORDI


Nº de sentencia: 96/2008


Nº de recurso: 481/2007



...perjudicis que hauria patit a conseqüència de la defectuosa execució de les obres de restauració de la seu de la fundació, al carrer del Mar 9 de Sant Pol de Mar.La sentència del jutjat refusa les excepcions que oposà la constructora defenent i acull, per contra, els fets constitutius de l'acció de la Fundació Pere Corominas, tot condemnant Urcotex al pagament de 13.930,63 euros.Contra dita resolució... Urcotex ha formulat el corresponent recurs d'apel·lació.SEGON.- Val a dir que el recurs de la constructora no discuteix una de les qüestions que foren objecte de debat en la primera instància, quina és la relativa a la causa de les goteres i humitats aparegudes a la coberta de la zona del magatzem: deficiències en la impermeabilització del terrat i de les escales de la casa a càrrec d'Urcotex, segons...
Sentencia Civil Nº 117/2008, AP - Barcelona, Sec. 14, Rec 146/2007, 20-02-2008

Orden: Civil


Tribunal: AP Barcelona


Ponente: AGULLO BERENGUER, ROSA MARIA


Nº de sentencia: 117/2008


Nº de recurso: 146/2007



PRIMERO.- En la demanda se ejercitaban dos acciones, una contra los promotores y constructores del edificio de la propia Comunidad de Propietarios demandante de la DIRECCION000 De Calella núm. NUM000 - NUM001 de Mataró, por responsabilidad derivada de la construcción defectuosa del muro lateral del edificio, lindante con el del nº NUM002 - NUM003 , al amparo de la Ley de Ordenación de la... ...dos acciones y como no considera acreditada la proporción en que cada constructor ha podido influir en la producción de los daños en los elementos comunes del edificio de la actora, condena a todos los demandados en forma solidaria a su reparación.SEGUNDO.- En apelación la cuestión debatida se reduce a la acción ejercitada contra los terceros, es decir, contra los dueños del edificio contiguo Sres...
Sentencia Civil Nº 476/2008, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 878/2007, 01-09-2008

Orden: Civil


Tribunal: AP Barcelona


Ponente: HERRANDO MILLAN, FRANCISCO


Nº de sentencia: 476/2008


Nº de recurso: 878/2007







Sentencia Civil Nº 444/2008, AP - Barcelona, Sec. 1, Rec 492/2007, 29-09-2008

Orden: Civil


Tribunal: AP Barcelona


Ponente: RECIO CORDOVA, ANTONIO RAMON


Nº de sentencia: 444/2008


Nº de recurso: 492/2007







+5000 Resultados

Quisiste decir...
Voces
Constructor
Voces
Constructor
Sentencia Civil 299/2023 AP Madrid, Rec. 760/2022 de 21 de junio del 2023

Orden: Civil


Tribunal: AP Madrid


Ponente: MARIA DEL ROSARIO CAMPESINO TEMPRANO


Nº de sentencia: 299/2023


Nº de recurso: 760/2022



...parte actora en relación al contrato de ejecución de obra y respecto del fondo del asunto se alega que sus representados desistieron justificadamente del contrato al estar paralizadas durante casi tres meses las obras, desde el 16 de septiembre de 2019 en que se otorgó la licencia de obra hasta el 13 de enero, por causa imputable a la constructora, por un error de la misma consistente en un exceso de... ...amplitud del vaciado, lo que asciende a 12.575,40 euros, reclamándose igualmente la suma de 4.840 euros a tenor de lo dispuesto en la estipulación cuarta, punto 6, del contrato de ejecución de obra ante la demora por el incumplimiento en el plazo de entrega imputable al constructor y la suma de 14.334,04 euros, como importe abonado en virtud del contrato de ejecución de obra. La representación...
Sentencia Civil 296/2023 AP La Rioja, Rec. 525/2022 de 30 de junio del 2023

Orden: Civil


Tribunal: AP La Rioja


Ponente: FERNANDO FERRERO HIDALGO


Nº de sentencia: 296/2023


Nº de recurso: 525/2022



CUMPLIMIENTO CONTRATOS
Sentencia Civil 98/2023 AP Araba/Álava, Rec. 2200/2022 de 02 de febrero del 2023

Orden: Civil


Tribunal: AP Araba/Álava


Ponente: MARIA MERCEDES GUERRERO ROMEO


Nº de sentencia: 98/2023


Nº de recurso: 2200/2022



...de 11.918,50 y otros 12.000 (IVA incluido), en total 23.918,50 euros. Afirman que solicitaron nuevo presupuesto para la ampliación que no se realizó y el contrato se rescindió cuando observaron los defectos en las obras. Que el constructor únicamente puede facturar la mano de obra, que según el perito Sr. Jose Daniel serían 1.020 horas, que valora en 20.694 (media entre el... ...del baño encargado a la empresa FAKERGAS SC. En total 15.983,83. A estas cantidades añade los 23.918,50 que abonó al constructor por las facturas emitidas. En total reclama 62.188,24 euros.La sentencia de instancia desestima la demanda interpuesta por el Sr. Jesús Manuel, considera que no han quedado acreditados los trabajos descritos en la demanda, todo indica que la factura abonada...
Sentencia Civil 137/2023 AP Cáceres, Rec. 937/2022 de 09 de marzo del 2023

Orden: Civil


Tribunal: AP Cáceres


Ponente: ANTONIO MARIA GONZALEZ FLORIANO


Nº de sentencia: 137/2023


Nº de recurso: 937/2022



MATERIAS NO ESPECIFICADAS
Sentencia Civil Nº 77/2008, AP - Barcelona, Sec. 16, Rec 268/2007, 13-02-2008

Orden: Civil


Tribunal: AP Barcelona


Ponente: ZAPATA CAMACHO, INMACULADA CONCEPCION


Nº de sentencia: 77/2008


Nº de recurso: 268/2007




Sentencia Civil Nº 155/2008, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 353/2007, 06-03-2008

Orden: Civil


Tribunal: AP Barcelona


Ponente: ALAVEDRA FARRANDO, ENRIQUE


Nº de sentencia: 155/2008


Nº de recurso: 353/2007



PRIMERO.- La sentencia de instancia estima la demanda en la existencia de deficiencias constructivas en la vivienda unifamiliar de los actores condenando al constructor y al aparejador, y absolviendo a la arquitecta superior. Concluyendo la condena en 25.458 euros con imposición de costas.Se deduce recurso de apelación por el constructor Don Pedro Jesús , y se impugna la sentencia por el... ...aparejador o arquitecto técnico Don Bartolomé .SEGUNDO.- En primer término sobre el recurso del constructor, prima facie, deben desestimarse dos de los motivos de apelación, así el consistente en la alegación de prescripción por cuanto conforme doctrina reiterada y constante del Tribunal Supremo: el principio general de derecho "pende apellatione nihil innovetur" impide que se pueda tomar en cuenta, a fin...
Sentencia Civil Nº 96/2008, AP - Barcelona, Sec. 16, Rec 481/2007, 22-02-2008

Orden: Civil


Tribunal: AP Barcelona


Ponente: SEGUI PUNTAS, JORDI


Nº de sentencia: 96/2008


Nº de recurso: 481/2007



...perjudicis que hauria patit a conseqüència de la defectuosa execució de les obres de restauració de la seu de la fundació, al carrer del Mar 9 de Sant Pol de Mar.La sentència del jutjat refusa les excepcions que oposà la constructora defenent i acull, per contra, els fets constitutius de l'acció de la Fundació Pere Corominas, tot condemnant Urcotex al pagament de 13.930,63 euros.Contra dita resolució... Urcotex ha formulat el corresponent recurs d'apel·lació.SEGON.- Val a dir que el recurs de la constructora no discuteix una de les qüestions que foren objecte de debat en la primera instància, quina és la relativa a la causa de les goteres i humitats aparegudes a la coberta de la zona del magatzem: deficiències en la impermeabilització del terrat i de les escales de la casa a càrrec d'Urcotex, segons...
Sentencia Civil Nº 117/2008, AP - Barcelona, Sec. 14, Rec 146/2007, 20-02-2008

Orden: Civil


Tribunal: AP Barcelona


Ponente: AGULLO BERENGUER, ROSA MARIA


Nº de sentencia: 117/2008


Nº de recurso: 146/2007



PRIMERO.- En la demanda se ejercitaban dos acciones, una contra los promotores y constructores del edificio de la propia Comunidad de Propietarios demandante de la DIRECCION000 De Calella núm. NUM000 - NUM001 de Mataró, por responsabilidad derivada de la construcción defectuosa del muro lateral del edificio, lindante con el del nº NUM002 - NUM003 , al amparo de la Ley de Ordenación de la... ...dos acciones y como no considera acreditada la proporción en que cada constructor ha podido influir en la producción de los daños en los elementos comunes del edificio de la actora, condena a todos los demandados en forma solidaria a su reparación.SEGUNDO.- En apelación la cuestión debatida se reduce a la acción ejercitada contra los terceros, es decir, contra los dueños del edificio contiguo Sres...
Sentencia Civil Nº 476/2008, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 878/2007, 01-09-2008

Orden: Civil


Tribunal: AP Barcelona


Ponente: HERRANDO MILLAN, FRANCISCO


Nº de sentencia: 476/2008


Nº de recurso: 878/2007







Sentencia Civil Nº 444/2008, AP - Barcelona, Sec. 1, Rec 492/2007, 29-09-2008

Orden: Civil


Tribunal: AP Barcelona


Ponente: RECIO CORDOVA, ANTONIO RAMON


Nº de sentencia: 444/2008


Nº de recurso: 492/2007







+5000 Resultados