Jurisprudencia sobre Contrato de permuta.

PRIMERO .- La Juez de instancia estima parcialmente la demanda , declarando la vigencia y obligatoriedad del contrato de permuta , interponiendo recurso de apelación la parte demandada que lo fundamenta en una fuerza mayor no imputable a la promotora, que no existe plazo de entrega en el objeto permutado, imposibilidad sobrevenida de cumplir su prestación y la posibilidad de la resolución... ...el plazo de 2 años, 1 mes y 15 días, es decir el día de 15 de agosto del 2004, ha transcurrido con creces ese plazo desde el 26 de mayo de 2006. TERCERO .- No es cierto alegación de que no hubiese plazo de entrega , pues si dicho plazo de entrega estaba establecido en el contrato de permuta, cláusula segunda del mismo. Es lógico que la parte demandante interpusiera la demanda compeliendo al deudor...

...que a los efectos del debate interesaba resaltar, la entidad demandada BAME GESTION UGARTE SL (en adelante BAME) había mostrado el reconocimiento explicito de la existencia del contrato de permuta, si bien quien apela había alegado en su momento que dicho contrato lo era verbal (escrito según la demandada apelada) y de condicionamiento diferente en torno al porcentaje de reparto final mantenido por... ...adjudicación mantenidos en su diferente posición por las partes. De todo ello obtenía la conclusión de la plena acreditación del contrato de permuta entre partes de solar por edificación futura, y por ende el objeto de la litis se reconducía a la determinación de los porcentajes en que cada parte debería participar, si tales eran como se señalaba en la demanda de la ahora apelante, o era un porcentaje al 50...

...condenó a la demandada a la entrega de las fincas y al pago de aquella penalidad hasta la fecha de la entrega, más intereses legales. Dicha sentencia ha sido apelada por la demandada. Tercero .- La demandada apelante, Proyectos y Soluciones Gestión Díez, SA, insiste en su recurso en que no ha podido cumplir el contrato de permuta de solar por obra futura que celebró con el actor debido a que... ...importante extremo, lo que de por sí aboca el recurso a su desestimación. Si el incumplimiento del contrato de permuta deriva de la paralización de las obras y pretende que esa paralización es imputable a un tercero (la constructora), esto es lo primero que debería haber probado la hoy apelante. Ni lo hizo así ni lo menciona en su recurso. Alega, por otro lado, la apelante que la declaración de concurso no...

CONTRATO DE PERMUTA. RESOLUCIÓN DE CONTRATO POR INCUMPLIMEINTO DE UNA PARTE .CONSECUENCIAS. PRIMERO.-Don Victor Manuel quien, a su vez, representa a su madre Doña Martina , formuló demanda contra el Ayuntamiento de Agüimes, sobre resolución del contrato de permuta celebrado el 5 de octubre de 2005, de la que habían sido objeto distintas fincas, y que fue elevado a público el 6 de abril de 2006, con la pretensión siguiente: «se dicte sentencia declarando la resolución del contrato de... ...parcialmente reconociendo que no había cumplido las obligaciones esenciales derivadas del contrato de permuta, y que debía 887 euros reclamados por la elevación a público del contrato de permuta, señalando que «no se pueden restituir» las fincas en las que ha construido el auditorio y que «no obstante se podrá abonar el valor dado en el contrato de permuta al igual que en la escritura pública de elevación...

PRIMERO.-La sentencia apelada declaró la nulidad de dos contratos de permuta de intereses suscritos el 22 de marzo y el 2 de agosto de 2007 entre los actores y la entidad bancaria demandada, condenando a esta a reintegrar los respectivos importes percibidos, ascendentes, respectivamente a 12.162'90 € y 33.942'47 €, decisión basada esencialmente en considerar insuficiente la información previa...

PRIMERO.-Se ejercitaba en la demanda acción de cumplimiento contractual, exigiendo de la parte demandada, el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato de permuta de 18 de Noviembre de 2002. La Sentencia de instancia desestima la demanda, al considerar que la vivienda entregada por la demandada a la actora, reunía las características pactadas en el contrato de permuta. Frente a... ...demandada incumpliera las obligaciones contraídas en el contrato de permuta, pues así se desprende de los propios actos de la demandante, y también del resultado de la prueba. Efectivamente, entendemos, al igual que la Juzgadora de instancia, queno puede sostenerse la existencia de un incumplimiento contractual por parte de la demandada, cuando lo cierto es que el inmueble objeto de la permuta había sido...

PRIMERO:Por la representación de la parte demandante, se interpuso Incidente Concursal, en los siguientes términos: con anterioridad a la declaración de Concurso, la Concursada y los actores habían suscrito un contrato de permuta de solar por vivienda futura a construir en la PLAZA000 nº NUM000 a NUM001 de Burgos, contrato que fue formalizado en escritura pública de fecha 22 de diciembre de... 2.009. El contrato consistía en que los demandantes transmitieron a la Concursada su parte del solar sito en la PLAZA000 nº NUM002 y como contraprestación la Concursada les entregaría el pleno dominio de una las viviendas y garaje en el edificio que iban a construir en dicho solar. A los efectos de formalizar el contrato de permuta, y dado el valor de las contraprestaciones, 321.823,80 Euros, los...

Primeiro : Celebran os actores e a entidade demandada contrato de "permuta de solar por obra futura" , que plasman na escritura notarial de data 2 de xuño de 2006, contrato do que destacamos, no que agora ten interese: A) A clausula segunda, a teor da cal "os fundos -estáse referir ás vivendas e demais elementos a entregar aos demandantes- serán entregados no prazo de vinte e catro meses, a... ...proceso-, e na restante documentación precisa para a consecución,en fin , da licenza.En efecto, e sen un ánimo exhaustivo, reseñamos as máis importantes e chamativas deficiencias habidas nese expedente, advertidas insistentemente nos correspondentes informes técnicos do Concello, e polo propio Concello: A) En primeiro lugar, debemos destacar que celebrado o contrato de permuta litixioso o día 2 de xuño...

Solo se aceptan los fundamentos jurídicos de la resolución apelada en aquello que no se opongan a los de la presente debiendo sustituirse en aquello que sea necesario. PRIMERO.-En la demanda que inició el presente procedimiento la entidad actora, 'RUBIO ARQUITECTURA Y URBANISMO S.L.', con base al contrato de permuta suscrito el 12 de enero de 2007 con la demandada, la mercantil 'X-2.000, S.L... ..., cuyas obras se encuentran paralizadas; importe que deberá determinarse por el resultado del correspondiente informe pericial. Sustenta dichas pretensiones en que por su parte se dio efectivo cumplimiento al contrato de permuta, mientras que la demandada no ha terminado de construir tres de las cuatro viviendas en el plazo en que se había comprometido, cuya fecha límite era la del 20 de mayo de 2008...