Sentencia Administrativo Nº 504/2004, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 3, Rec 393/2000 de 12 de Abril de 2004

Estima en parte el TSJ el recurso contencioso-administrativo, condenando a la Administración recurrida al pago de una cantidad por las certificaciones de obra impagadas, mas los intereses de demora de dicha cantidad a contar desde el día siguiente a los nueve meses desde la fecha en que se levanta el acta de ocupación del estadio municipal de fútbol y atletismo cuyas obras se realizaron. En consideración a que el exceso en la ejecución de la obra, efectivamente realizada y entregada a la Administración, como consecuencia de actos de la propia Administración o de la dirección facultativa, produce un enriquecimiento para la Administración y un consiguiente empobrecimiento para la empresa contratista, en virtud de la doctrina del enriquecimiento injusto aplicable a los contratos administrativos, como corrección al principio de inalterabilidad, es claro que, en lo atinente a los intereses moratorios reclamados, de conformidad con lo dispuesto en el art. 172 RGCE, procede el abono de los mismos en la cantidad que resulte de computar el día de inicio de la demora o "dies a quo", como el día que corresponde pasados nueve meses a partir de la recepción provisional.