Sentencia Administrativo Nº S/S, Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso, Sec... 27 de Abril de 2004
Última revisión
Sentencia Administrativo Nº S/S, Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso, Sección 8, Rec 386/2003 de 27 de Abril de 2004
Sentencia
Orden: Administrativo
Fecha: 27 de Abril de 2004
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: FERNANDEZ RODERA, JOSE ALBERTO
Nº de sentencia: S/S
Nº de recurso: 386/2003
Núm. Cendoj: 28079230082004100541
Núm. Ecli: ES:AN:2004:2892
Resumen
La AN anula la resolución que desestimó la solicitud formulada por la entidad hoy actora reclamando los intereses de demora derivados del retraso en el pago de la liquidación del contrato de acondicionamiento de trazado de la carretera en cuestión, y declara su derecho a percibir la cantidad reclamada. Entiende la Sala que habiéndose producido la adjudicación del contrato con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 13/1995, ha de entenderse que el término a tener en cuenta, a la vista del tenor de la Disp.Trans. Primera de la aludida Ley, es el recogido en el art.148 ("1.- Dentro del plazo de seis meses a contar desde la fecha del acta de recepción deberá acordarse y ser notificada al contratista, la liquidación correspondiente y abonársele el saldo resultante, en su caso. 2.- Si se produjera demora en el pago del saldo de la liquidación, el contratista tendrá derecho a percibir el interés legal del mismo incrementado en 1,5 puntos, a partir de los seis meses siguientes a la recepción").
Voces
Intereses de demora
Pliego de cláusulas administrativas particulares
Fin de la obra
Liquidación provisional del impuesto
Cuestiones de fondo
Expediente de contratación
Intereses legales
Se ha alcanzado el límite semanal de acceso por IP a 5 sentencias
Para poder acceder al doble de documentos semanales regístrese de manera gratuita:
Registro Gratuito¿Necesita un acceso ilimitado?
Vea aquí nuestras tarifas de suscripciónSi es usted cliente o ya se ha registrado, introduzca sus datos de acceso.
Acceder