Sentencia Civil Nº 106/2006, Audiencia Provincial de Badajoz, Sección 3, Rec 182...e 08 de Mayo de 2006
Última revisión
Sentencia Civil Nº 106/2006, Audiencia Provincial de Badajoz, Sección 3, Rec 182/2006 de 08 de Mayo de 2006
Sentencia
Orden: Civil
Fecha: 08 de Mayo de 2006
Tribunal: AP - Badajoz
Ponente: MORENO MONTERO, JOSE MARIA
Nº de sentencia: 106/2006
Nº de recurso: 182/2006
Núm. Cendoj: 06083370032006100173
Núm. Ecli: ES:APBA:2006:406
Resumen
La Audiencia Provincial de Badajoz desestima el recurso de apelación sobre reclamación de cantidad; la Sala señala que no está acreditado que el retraso en la ejecución de las obras fuera debido a la dilación en el otorgamiento de la licencia de obras u otra causa no imputable al demandado; la Sala señala que las anomalías de ejecución constructiva en prevención y garantía respecto de las cuales se acordaron y efectuaron las retenciones, se han producido y han provocado la falta de recepción de la obra, con lo que las cantidades retenidas que son materia de la reconvención no resultaban exigibles al formularse ésta.
Voces
Retraso en el cumplimiento
Obligación contractual
Cláusula penal
Reconvención
Documentos oficiales
Prueba pericial
Reclamación de cantidad
Se ha alcanzado el límite semanal de acceso por IP a 5 sentencias
Para poder acceder al doble de documentos semanales regístrese de manera gratuita:
Registro Gratuito¿Necesita un acceso ilimitado?
Vea aquí nuestras tarifas de suscripciónSi es usted cliente o ya se ha registrado, introduzca sus datos de acceso.
Acceder