Inicio
Sentencia Civil Nº 53/2009, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 1, Rec 8... 28 de Enero de 2009
Inicio
Sentencia Civil Nº 53/200...ro de 2009

Última revisión
28/01/2009

Sentencia Civil Nº 53/2009, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 1, Rec 819/2008 de 28 de Enero de 2009

Tiempo de lectura: 0 min

Tiempo de lectura: 0 min

Orden: Civil

Fecha: 28 de Enero de 2009

Tribunal: AP - Pontevedra

Ponente: RODRIGUEZ GONZALEZ, MARIA BEGOÑA

Nº de sentencia: 53/2009

Nº de recurso: 819/2008

Núm. Cendoj: 36038370012009100254

Núm. Ecli: ES:APPO:2009:1082

Resumen
MATERIAS NO ESPECIFICADAS

Voces

Permuta

Cláusula penal

Letra de cambio

Local comercial

Sociedad de responsabilidad limitada

Contrato privado

Trastero

Plaza de garaje

Solares

Contrato de permuta

Declaración de obra nueva

Permutante

Obra nueva

Documentos aportados

Error en la valoración de la prueba

Documento privado

Práctica de la prueba

Retraso en el cumplimiento

Documento público

Retraso en la obra

Paradero

Entrega de título cambiario

Pagaré

Autonomía de la voluntad

Aval

Fin de la obra

Dies a quo

Entrega de la cosa

Audiencia previa

Junta de propietarios

Cédula de habitabilidad

Comunidad de propietarios

Entrega de las llaves

Objeto del contrato

Copropietario

Terrazas