Inicio
Sentencia Civil Nº 6/2004, Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Rec 58/2003 de 24 de Febrero de 2004
Inicio
Sentencia Civil Nº 6/2004...ro de 2004

Última revisión
24/02/2004

Sentencia Civil Nº 6/2004, Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Rec 58/2003 de 24 de Febrero de 2004

Tiempo de lectura: 0 min

Tiempo de lectura: 0 min

Orden: Civil

Fecha: 24 de Febrero de 2004

Tribunal: TSJ Navarra

Ponente: ALVAREZ CAPEROCHIPI, JOSE ANTONIO

Nº de sentencia: 6/2004

Nº de recurso: 58/2003

Núm. Cendoj: 31201310012004100005

Resumen
La AP desestima el recurso de casación foral interpuesto por la representación procesal de la actora. La Sala señala, que los incumplimientos de la compradora respecto de EROSKI, en la habilitación del edificio de supermercado y aparcamiento, son ajenos al alegado retraso en la finalización de la urbanización y obedecen a sus propias causas, sin que se consideren acreditados daños directos por dicho retraso.

Voces

Sociedad de responsabilidad limitada

Obras de urbanización

Daños y perjuicios

Fin de la obra

Cláusula penal

Interés legal del dinero

Demanda reconvencional

Ejecuciones de obras

Intereses legales

Retraso en el cumplimiento

Reconvención

Contrato de compraventa

Responsabilidad contractual

Fincas Urbanas

Negocio jurídico

Incumplimiento del contrato

Indemnización de daños y perjuicios

Acuerdo transaccional

Compensación judicial

Cumplimiento del contrato

Representación procesal

Contraprestación

Resolución del contrato de compraventa

Culpa

Compraventa de cosa futura

Resolución de los contratos

Incumplimiento de las obligaciones

Previo incumplimiento

Daño directo

Devengo de intereses

Práctica de la prueba

Infracción procesal

Incumplimiento defectuoso