Sentencia Civil Nº 864/2003, Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Rec 4008/1997 de 24 de Septiembre de 2003

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Civil
  • Fecha: 24 de Septiembre de 2003
  • Tribunal: Tribunal Supremo
  • Ponente: Gullon Ballesteros, Antonio
  • Núm. Sentencia: 864/2003
  • Núm. Recurso: 4008/1997
  • Núm. Cendoj: 28079110002003101540
Resumen:

El rec. de casación interpuesto por el acto sobre reclamación de cantidad, es estimado condenándose a la entidad demandada constructora a pagar al actor las penalizaciones por retraso en la terminación de la obra.

Se acogen dos motivos de casación, el primero sobre infracción de la doctrina jurisprudencial de los propios actos, recogida en las sentencias que cita. Y ello porque la terminación de la obra quedó aplazada y este plazo, aceptado tácitamente por la actora comitente, por no oponer ninguna clase de reparo ni objeciones, no fue cumplido tampoco por la contrata. La prueba documental demuestra la existencia de reparos y deficiencias que no fueron subsanados hasta mucho después. El contrato de ejecución de obras establece que mientras no se reparen los desperfectos, se aplicará la cláusula penal por retraso en la terminación. Pero se prescinde de esta estipulación, pues queda dentro de la fase de recepción de la obra. También se estima la infracción del art. 1.152 del CC en coherencia con la del motivo anterior..


Fin de la obra
Medios de prueba
Responsabilidad
Comitente
Dueño de obra
Cláusula penal
Ejecuciones de obras
Práctica de la prueba
Documento privado
Confesión judicial
Prueba documental
Condiciones del contrato
Proyecto de obras
Fuerza mayor
Carga de la prueba
Demanda reconvencional
Valoración de la prueba
Ejecución de sentencia
Reclamación de cantidad

Ver el documento " Sentencia Civil Nº 864/2003, Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Rec 4008/1997 de 24 de Septiembre de 2003 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...