Sentencia Civil Nº 104/2006, Audiencia Provincial de Soria, Sección 1, Rec 95/2006 de 06 de Septiembre de 2006

Se estima parcialmente el Recurso de Apelación contra la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Soria, sobre contrato de obras.Sobre la indemnización por día de demora en la entrega de la obra, pactada en el contrato y que la Juez de Instancia desestima, se declara, de acuerdo con la Juez de Instancia que, en este caso, existió una novación del contrato. Las partes acordaron modificar la fecha de terminación de la obra, y cambiaron las consecuencias de la falta de finalización en plazo, pues, en lugar de la penalización económica por retraso, se convino que se daría por resuelto el contrato de obra. Lo pactado era incompatible con el contrato inicial, pues se resuelve el contrato o se permite que continúe con vigencia de la cláusula penal por cada día de retraso, pero no ambas cosas. Por ello, se declara que hubo una modificación bilateral de las estipulaciones del contrato, lo que supone una novación modificativa o impropia, sin efectos extintivos sino de alteración de algún aspecto no fundamental del negocio, por lo que el contrato se mantiene.