Última revisión
12/07/2018

Texto

Sentencia ADMINISTRATIVO Nº 1080/2018, Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección 5, Rec 1017/2017 de 26 de Junio de 2018

Tiempo de lectura: 22 min

Tiempo de lectura: 22 min

Texto

Relacionados:

Voces

Jurisprudencia

Prácticos

Formularios

Resoluciones

Temas

Legislación

Orden: Administrativo

Fecha: 26 de Junio de 2018

Tribunal: Tribunal Supremo

Ponente: SUAY RINCON, JOSE JUAN

Nº de sentencia: 1080/2018

Núm. Cendoj: 28079130052018100298

Núm. Ecli: ES:TS:2018:2534

Núm. Roj: STS 2534:2018

Resumen

Urbanismo. Paralización obras de urbanización Sector 27 Mas Reixac de Palafolls. Recurso por inactividad exigiendo su reanudación. Falta de extemporanediad del recurso en virtud de la práctica de un nuevo requerimiento con el consiguiente reinicio del cómputo de los plazos legalmente previstos: viabilidad de dicho nuevo requerimiento si persiste la misma situación de inactividad administrativa determinante del primero.

Voces

Obras de urbanización

Adjudicataria

Plan general de ordenación urbana

Proyectos de urbanización

Fondo del asunto

Objeto del recurso contencioso-administrativo

Diligencias administrativas

Acción urbanística

Pleno del Ayuntamiento

Acuerdo municipal

Proyecto de reparcelación

Fin de la obra

Jurisdicción contencioso-administrativa

Deberes urbanísticos

Sistema de cooperación

Interés casacional

Silencio administrativo

Gestión urbanística

Vía de hecho

Inactividad de la Administración

Paralización de obras

Mala fe

Recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración.

Derecho a la tutela judicial efectiva

Encabezamiento

T R I B U N A L S U P R E M O

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Quinta

Sentencia núm. 1.080/2018

Fecha de sentencia: 26/06/2018

Tipo de procedimiento: R. CASACION

Número del …

Se ha alcanzado el límite semanal de acceso por IP a 5 sentencias

Para poder acceder al doble de documentos semanales regístrese de manera gratuita:

Registro Gratuito

Dpto. Documentación Iberley

6.83€

6.49€

+ Información