Sentencia Administrativo ...io de 2008

Última revisión
27/06/2008

Sentencia Administrativo Nº 699/2008, Tribunal Superior de Justicia de Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso, Sección 3, Rec 2057/2006 de 27 de Junio de 2008

Tiempo de lectura: 5 min

Tiempo de lectura: 5 min

Relacionados:

Orden: Administrativo

Fecha: 27 de Junio de 2008

Tribunal: TSJ Comunidad Valenciana

Ponente: DE BELLMONT Y MORA, JOSE

Nº de sentencia: 699/2008

Núm. Cendoj: 46250330032008100678

Resumen
Se estima el recurso contencioso-administrativo planteado contra la desestimación presunta por silencio administrativo de la Generalidad Valenciana sobre intereses de demora devengados en ejecución de obra pública. La Sala reconoce el derecho del recurrente a percibir el interés legal de las cantidades adeudadas por la Generalidad Valenciana en el pago de certificaciones de ejecución de obra. Estima la Sala que existiendo acuerdo entre las partes sobre el importe de los intereses reclamados es procedente su abono, iniciándose el cómputo desde su débito y generándose nuevos intereses desde la interposición del recurso contencioso-administrativo.

Voces

Desestimación presunta

Silencio administrativo

Intereses de demora

Voluntad de las partes

Obras de conservación

Liquidación de intereses

Ejecuciones de obras

Jurisdicción contencioso-administrativa

Mala fe

Obras públicas

Intereses legales

Encabezamiento

T.S.J.C.V.

Sala Contencioso Administrativo

Sección Tercera

Asunto nº " 2057-06 "

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD

VALENCIANA

SALA DE LO CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

LIBROS Y CURSOS RELACIONADOS

El nuevo régimen de las notificaciones electrónicas
Disponible

El nuevo régimen de las notificaciones electrónicas

María Jesús Gallardo Castillo

17.00€

16.15€

+ Información

Acto administrativo, silencio administrativo y plazos. Paso a paso
Disponible

Acto administrativo, silencio administrativo y plazos. Paso a paso

Dpto. Documentación Iberley

17.00€

16.15€

+ Información

Tarjeta 100 Formularios Jurídicos imprescindibles
Disponible

Tarjeta 100 Formularios Jurídicos imprescindibles

Editorial Colex, S.L.

49.95€

47.45€

+ Información

Curso de Derecho administrativo español
Novedad

Curso de Derecho administrativo español

V.V.A.A

85.00€

80.75€

+ Información