Sentencia Administrativo ...yo de 2004

Última revisión
13/05/2004

Sentencia Administrativo Nº S/S, Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso, Sección 1, Rec 82/2001 de 13 de Mayo de 2004

Tiempo de lectura: 23 min

Tiempo de lectura: 23 min

Relacionados:

Orden: Administrativo

Fecha: 13 de Mayo de 2004

Tribunal: Audiencia Nacional

Ponente: BUISAN GARCIA, MARIA NIEVES

Nº de sentencia: S/S

Núm. Cendoj: 28079230012004100454

Resumen
Revoca la AN la resolución que rechaza la reclamación patrimonial contra el Ministerio de Medio Ambiente que declaró la paralización de unas obras. Se está ante una suspensión acordada a tenor de lo previsto en el art. 66 LBRL, medida cautelar de paralización de obras que no fue decretada a tenor de las normas generales previstas en el artículo 124 y concordantes de la antigua Ley de la Jurisdicción, sino por la vía específica y privilegiada del referido precepto de la LBRL, suspensión que sólo puede ser instada por el Estado y las Comunidades Autónomas y no por cualquier particular, que se plantea por el Abogado del Estado siguiendo instrucciones directas y específicas de la Dirección General de Costas, en la que, a diferencia del régimen general, no es posible exigir caución y que, también a diferencia de aquella, se acuerda sin necesidad de previa audiencia de la otra parte. Acorde con lo expuesto no cabe ninguna duda de la procedencia de esta vía de exigencia de responsabilidad patrimonial del Estado instada por la entidad recurrente, en cuanto que perjuicios que se reclaman, Eventualmente derivados de la paralización de las obras, no son imputables al órgano judicial que acordó tal suspensión mediante sucesivas resoluciones judiciales, sino imputables directamente a la Administración, por lo que en definitiva la pretensión derivada de funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.

Voces

Licencia de obras

Estaciones de servicio

Paralización de obras

Responsabilidad

Derecho a indemnización

Relación de causalidad

Responsabilidad patrimonial de la Administración Pública

Informes periciales

Daños y perjuicios

Representación procesal

Silencio administrativo

Lesión patrimonial

Prueba pericial

Honorarios profesionales

Reclamación de indemnización

Suspensión de la ejecución

Ejecución provisional

Causalidad

Intereses legales

Ausencia de deber jurídico de soportar

Indemnización responsabilidad patrimonial

Daño efectivo

Actividad administrativa

Anulación de los actos administrativos

Caución

Acto municipal

Jurisdicción contencioso-administrativa

Fuerza mayor

Perjuicios económicos

Contenido del acto administrativo

Lucro cesante

Daño emergente

Encabezamiento

SENTENCIA

Madrid, a trece de mayo de dos mil cuatro.

La Sala constituida por los Sres. Magistrados relacionados al margen ha visto el recurso

contencioso-administrativo número 82/2001 …

LIBROS Y CURSOS RELACIONADOS

La prueba pericial en el proceso civil
Disponible

La prueba pericial en el proceso civil

Belhadj Ben Gómez, Celia

21.25€

20.19€

+ Información

Doctrina de los Consejos Consultivos de España (año 2021)
Disponible

Doctrina de los Consejos Consultivos de España (año 2021)

Consejo Consultivo de Andalucía

29.75€

28.26€

+ Información

Consumidores y usuarios. Paso a paso
Disponible

Consumidores y usuarios. Paso a paso

V.V.A.A

25.74€

24.45€

+ Información

Tarjeta 100 Formularios Jurídicos imprescindibles
Disponible

Tarjeta 100 Formularios Jurídicos imprescindibles

Editorial Colex, S.L.

49.95€

47.45€

+ Información