Sentencia Administrativo Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección 7, Rec 3614/2009 de 18 de Junio de 2012

CONTRATO DE OBRAS.- Dilación en la ejecución.- Responsabilidad y alcance de la misma.-  Se declara no haber lugar al recurso de casación promovido por la entidad demandante contra sentencia parcialmente estimatoria de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, sobre impugnación de denegación de indemnización por daños y perjuicios derivados de dilación en la ejecución de un contrato de obras.La Sala declara que si, como resulta de la sentencia recurrida, existe una culpa compartida, por no ser exclusiva de la Administración demandada, y la misma da lugar a un pago indemnizatorio en el concepto de gastos generales, esta misma compensación de culpa ha de aplicarse respecto de todos aquellos conceptos indemnizables, puesto que la obligación de la Administración en su momento demandada es el restablecimiento del equilibrio económico del contrato, que afecta a todos aquellos capítulos que se han visto afectados por la demora en la ejecución del contrato.