Inicio
Sentencia Civil Nº 1081/2006, Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección 1, Rec...de Noviembre de 2006
Inicio
Sentencia Civil Nº 1081/2...re de 2006

Última revisión
03/11/2006

Sentencia Civil Nº 1081/2006, Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección 1, Rec 5416/1999 de 03 de Noviembre de 2006

Tiempo de lectura: 0 min

Tiempo de lectura: 0 min

Orden: Civil

Fecha: 03 de Noviembre de 2006

Tribunal: Tribunal Supremo

Ponente: RUIZ DE LA CUESTA CASCAJARES, RAFAEL

Nº de sentencia: 1081/2006

Nº de recurso: 5416/1999

Núm. Cendoj: 28079110012006101172

Núm. Ecli: ES:TS:2006:7257

Resumen
* CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA: Penalización por el retraso en la entrega. Realización "a tanto alzado" y con la cláusula, "claus en má" ("llaves en mano"), establecidos con rigor en el contrato. Incumplimiento por la contrata, sin terminar la obra, después de la "recepción provisional", y abandonando aquélla la misma. Realización, en pago, de las penalizaciones, en su doble función del retraso diario y de garantía, por indemnización por resolución del contrato.

Voces

Precio alzado

Resolución de los contratos

Fondo del asunto

Ejecuciones de obras

Fin de la obra

Novación

Indefensión

Cláusula penal

Sociedad civil

Excepciones procesales

Falta de legitimación pasiva

Días hábiles

Comunidad de propietarios

Plaza de garaje

Daños y perjuicios

Electricidad

Retraso en la obra

Voluntad unilateral

Días naturales

Obligación de hacer

Incongruencia omisiva

Cumplimiento de las obligaciones

Obligación contractual

Extinción del contrato

Carga de la prueba

Resolución unilateral

Dueño de obra

Enriquecimiento injusto

Constructor

Indemnización por retraso

Comitente

Cláusula contractual

Interpretación de los contratos

Compensación de deudas

Causa petendi