Sentencia Administrativo ...yo de 2008

Última revisión
28/05/2008

Sentencia Administrativo Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección 4, Rec 2900/2003 de 28 de Mayo de 2008

Tiempo de lectura: 28 min

Tiempo de lectura: 28 min

Relacionados:

Orden: Administrativo

Fecha: 28 de Mayo de 2008

Tribunal: Tribunal Supremo

Ponente: MARTINEZ-VARES GARCIA, SANTIAGO

Núm. Cendoj: 28079130042008100333

Resumen
Se declara no haber lugar al recurso de casación interpuesto contra Auto de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que fijaba indemnización por paralización de obras imputable a la Administración. La Sala declara que la mera enunciación de los argumentos del recurso pone en evidencia el error procesal en que incurre la parte, porque no denuncia que los Autos resuelvan cuestiones no decididas, directa o indirectamente, en la Sentencia o que contradigan los términos del fallo que se ejecuta, sino que plantea un a su juicio error de procedimiento en el incidente de ejecución de Sentencia abierto por la Sala, que es cuestión completamente ajena al fundamento legal del recurso, y, además, se olvida que en esta materia de ejecución de Sentencia, la Ley de Enjuiciamiento Civil no es supletoria de la Ley de la Jurisdicción, que contiene su propio incidente de ejecución de Sentencia, y así lo consideró la Sala de instancia, que lo abrió para resolver sobre la indemnización que había de fijar por la paralización de las obras, de acuerdo con las bases establecidas en el fundamento quinto de la Sentencia, tal y como dispone la Ley de la Jurisdicción.

Voces

Ejecución de sentencia

Cuantía de la indemnización

Paralización de obras

Concurso público

Daños y perjuicios

Adjudicataria

Responsabilidad

Resarcimiento de daños y perjuicios

Obras de reparación

Intereses legales

Pago de la indemnización

Fecha de notificación

Jurisdicción contencioso-administrativa

Arquitecto técnico

Ejecutoria

Relación de causalidad

Fin de la obra

Actos propios de la Administración

Voluntad

Ejecución provisional

Indefensión

Actuaciones judiciales

Beneficio de justicia gratuita

Cantidad líquida

Partes del proceso

Liquidación de intereses

Tasación de costas

Encabezamiento

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintiocho de Mayo de dos mil ocho.

La Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Sección Cuarta, ha visto el recurso de …

LIBROS Y CURSOS RELACIONADOS

Tarjeta 100 Formularios Jurídicos imprescindibles
Disponible

Tarjeta 100 Formularios Jurídicos imprescindibles

Editorial Colex, S.L.

49.95€

47.45€

+ Información

Estructura de la mediación penal en menores en España
Disponible

Estructura de la mediación penal en menores en España

V.V.A.A

21.25€

20.19€

+ Información

Comentarios de un magistrado de lo Social sobre la justicia y otros aspectos
Disponible

Comentarios de un magistrado de lo Social sobre la justicia y otros aspectos

Pedro Tuset del Pino

21.25€

20.19€

+ Información

Robótica y Responsabilidad
Disponible

Robótica y Responsabilidad

Manuel Iglesias Cabero

10.92€

10.37€

+ Información