Jurisprudencia sobre Interés legal del dinero.

...de dos meses, el interés legal del dinero incrementado en un 1,5 puntos, de las cantidades adeudadas..."; en igual sentido viene determinado en el artículo 99.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas , aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, es decir, como principio en los contratos de suministro debemos concluir que la fecha a partir de la... ...intereses deberá realizarse a partir de los tres meses desde la emisión de las facturas , la Sala, por razones de congruencia, al no poder excederse del límite de la pretensión ejercitada ( artículo 33.1 de la Ley Jurisdiccional), asume el plazo indicado por la recurrente.2.- Tipo de interés aplicable.Será el interés legal del dinero incrementado en punto y medio.3.- En cuanto a cuando se debe entender...

...abonar el precio dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato , sin perjuicio del plazo especial establecido en el art. 148 y si se demorase deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de dos meses, el interés legal del dinero...

..., a partir del cumplimiento de dicho plazo de dos meses, el interés legal del dinero incrementado en un 1,5 puntos, de las cantidades adeudadas..."; en igual sentido viene determinado en el artículo 99.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas , aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio , es decir, como principio en los contratos de suministro... ...tesis de que el cómputo de los intereses deberá realizarse a partir de los tres meses desde la emisión de las facturas, la Sala, por razones de congruencia, al no poder excederse del límite de la pretensión ejercitada ( artículo 33.1 de la Ley Jurisdiccional) , asume el plazo indicado por la recurrente.2.- Tipo de interés aplicable.Será el interés legal del dinero incrementado en punto y medio.3.- En...

...meses para que empiecen a correr los intereses comienza desde la emisión de la factura, siempre y cuando coincida con la fecha de entrega del suministro. El tipo de interés aplicable será el interés legal del dinero incrementado en punto y medio. Las cantidades impagadas, una vez liquidadas, devengan nuevos intereses desde la interposición del recurso. ...cumplimiento de dicho plazo de dos meses, el interés legal del dinero incrementado en un 1 ,5 puntos, de las cantidades adeudadas..."; en igual sentido viene determinado en el artículo 99.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, es decir, como principio en los contratos de suministro debemos concluir que la... ...lo suministrado sin protesta alguna respecto del objeto suministrado) y el plazo de dos meses comienza a contar desde la emisión de la factura siempre y cuando coincida con la fecha de entrega del objeto suministrado.2.- Tipo de interés aplicable.Será el interés legal del dinero incrementado en punto y medio.3.- En cuanto a cuando se debe entender hecho el pago por la Generalidad Valenciana.La...

Ley 3/2004, es decir, tomando como dies a quo el siguiente al transcurso de dos meses contados desde la fecha de las respectivas facturas, y como dies ad quem el del efectivo cobro de cada una de las facturas, siendo el tipo de interés aplicable el interés legal del dinero incrementado en punto y medio.La Administración demandada se opone a las pretensiones de la demandante aduciendo que la cantidad... ...abone los intereses de demora correspondientes a las citadas facturas, computados desde el tercer mes siguiente a la expedición de las facturas hasta la fecha en que se realizó el correspondiente pago , a razón del interés legal del dinero incrementado en 1?50 puntos , más los intereses sobre tales intereses de demora, con imposición de las costas a la demandada. A tal efecto aporta la documentación...

...expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato, sin perjuicio del plazo especial establecido en el art. 148 y si se demorase deberá abonar al contratista , a partir del cumplimiento de dicho plazo de dos meses, el interés legal del dinero incrementado en un 1,5 puntos, de las cantidades adeudadas...", es decir, como... ...interés legal del dinero incrementado en punto y medio.3.- Respecto a cuando se debe entender hecho el pago por la Generalidad Valenciana.La cuestión planteada por la Generalidad gira entorno a las trasferencias bancarias, toma como base el art. 23 de la Ley de la Generalidad Valenciana 1/1988 , de 29 de Febrero, de Presupuestos de 1988 que posteriormente se regularía con carácter general por el art. 43...

...se le abonen los intereses, debiendo añadirse a dicha cantidad el interés legal del dinero desde la fecha de la presentación del recurso hasta su efectivo pago. ...en el art. 148 y si se demorase deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de dos meses, el interés legal del dinero incrementado en un 1,5 puntos , de las cantidades adeudadas...", es decir, como principio en los contratos de suministro debemos concluir que la fecha a partir de la cual comienzan a contarse los dos meses es desde la fecha de la factura, ahora bien, como... ..., procede estimar la demanda y reconocer el derecho de la parte demandante a que se le abone la cantidad de 20.989,96 euros en concepto de intereses , debiendo añadirse a dicha cantidad, el interés legal del dinero desde el 14 de enero de 2004, (fecha de la presentación del recurso) hasta su efectivo pago.CUARTO.- De conformidad con el criterio mantenido por el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción...

...de dos meses, el interés legal del dinero incrementado en un 1 ,5 puntos, de las cantidades adeudadas..."; en igual sentido viene determinado en el artículo 99.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas , aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, es decir , como principio en los contratos de suministro debemos concluir que la fecha a partir de... ...cómputo de los intereses deberá realizarse a partir de los tres meses desde la emisión de las facturas, la Sala, por razones de congruencia, al no poder excederse del límite de la pretensión ejercitada ( artículo 33.1 de la Ley Jurisdiccional) , asume el plazo indicado por la recurrente.2.- Tipo de interés aplicable.Será el interés legal del dinero incrementado en punto y medio.3.- En cuanto a cuando se...