Jurisprudencia sobre Interpretación de los contratos.

Interpretación de los contratos. Canon de la literalidad. Carácter supletorio de los demás. ...recurso de casación, Minicentros Dos, Sociedad Comanditaria por Acciones afirma que han sido infringidos en la sentencia recurrida normas reguladoras de la interpretación de los contratos. En concreto y respectivamente, los artículos 1.281, apartado 1, 1.282, 1.288 y 1.284 del Código Civil . Para dar respuesta a estos cuatro motivos hay que partir de que, previamente a interpretar las declaraciones de... ...consiguiente identificación del supuesto de hecho que sirvió de premisa al silogismo judicial fueron resultado de la valoración de la prueba, el cual no puede ser revisado en casación. Excluidos de su ámbito los hechos probados, el ámbito objetivo de la interpretación se reduce considerablemente. TERCERO. En relación con la interpretación de los contratos, la jurisprudencia ha declarado: 1. Que los...

...concreto sobre la interpretación del contrato desde una contemplación de los hechos diferente a la constatada por la Sentencia recurrida, eludiendo aquellas cuestiones de hecho que el perjudican, incurriendo en el defecto casacional de hacer supuesto de la cuestión, buscando a través del recurso una interpretación del contrato que sólo a ella favorezca, al margen de los datos y circunstancias... ...las partes, no cabe la posibilidad de que entren en juego las demás reglas contenidas en los arts. siguientes, que vienen a funcionar con carácter subsidiario respecto de la que preconiza la interpretación literal (SSTS 2-11-83, 3-5-84, 22-6-84, 18-9-85, 15-7-86, 20-12-88, 19-1-90, 7-7-95 28-7-95, 30-12-95 y 2-9-96 , entre otras muchas), que la interpretación del contrato por el Tribunal de...

CLÁUSULA PENAL: En contrato de ejecución de obra, por retraso en la entrega. Derogación mediante una última modificación contractual de naturaleza transaccional que sustituía la entrega directa por la puesta a disposición de una tercera empresa para certificar la idoneidad. NOVACIÓN E INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO: falta de declaración expresa sobre vigencia o derogación de la cláusula penal e... ...general revisar la interpretación del contrato por los órganos de instancia, cualidad que corresponde también al tribunal de apelación; tampoco valorar la prueba pericial en el sentido propuesto por el recurrente. ...relativa a la liquidación del contrato de obra pero lo rechazó en la concerniente a la responsabilidad de los administradores codemandados. Lo primero se fundó en una interpretación del contrato de obra, plasmado en un documento inicial y tres modificaciones subsiguientes igualmente documentadas, con arreglo a la cual la penalización por retraso inicialmente pactada habría sido dejada sin efecto por la... ..., tan conocida y reiterada que huelga la cita de sentencias concretas, declara que la interpretación de los contratos corresponde a los órganos de instancia, se está refiriendo tanto a los de primera instancia como a los de apelación, que evidentemente, y por más que frecuentemente se repitan en los recursos de casación, e incluso en algunas sentencias, argumentos similares al de este recurso, son...

...herederos, los que podrían ejercitar la acción de anulabilidad del contrato, si a ello hubiese lugar, por darse los requisitos legales exigidos (art. 1301 C.c.). En consecuencia, se desestima. CUARTO.- El motivo tercero, al amparo del art. 1692.5º LEC, alega infracción por inaplicación de los arts. 1255 y 1256 del Código civil, "al realizar una interpretación del contrato de opción , y concretamente de su... ...utilizados para combatir la interpretación de los contratos, y que no se inaplican cuando el juzgado entiende sus cláusulas de una manera que no gusta a los recurrentes porque se está reconociendo precisamente su eficacia, la denuncia de los mismos respecto a la forma en que se ejercitó la opción deviene inoperante en virtud del poder del padre para obligarlos, o de la ratificación por ellos de lo actuado...

...sentencias de esta Sala, contenedoras de doctrina jurisprudencial acerca de la interpretación de los contratos, el recurrente Sr. Augusto acusa a la sentencia recurrida de haber interpretado equivocadamente la expresión "Conforme: Por la Comunidad" que, con la firma de la Presidenta de dicha Comunidad, aparece en la carta de 1 de Febrero de 1984 (que hemos transcrito literalmente en el Fundamento jurídico... Comunidad de Propietarios concedía su autorización para la realización de las mencionadas obras. El expresado motivo no puede tener favorable acogida, ya que es doctrina reiterada de esta Sala, cuya notoriedad excusa una cita pormenorizada de la misma, la de que la interpretación de los contratos y, en general, de todo negocio jurídico es función privativa de los juzgadores de instancia, cuyo resultado...

El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación del demandado sobre reclamación de cantidad; la Sala señala que la existencia o no del contrato y la concurrencia o no de sus requisitos esenciales es cuestión fáctica reservada a la instancia, abarcando tanto a la transacción como a la novación, añadiendo que lo mismo ocurre con la interpretación de los contratos cuyo criterio se ha de... ...consideran probado. SEGUNDO.- Inadmitido en momento procesal oportuno el motivo que denunciaba error en la apreciación de la prueba, por basarse en documento básico del litigio, objeto de análisis por los juzgadores de instancia, el único que queda vivo denuncia aprobación indebida de dos bloques de normas: los artículos 1281 y siguientes del Código Civil, relativos a la interpretación de los contratos; y... ...transacción como a la novación; que lo mismo ocurre con la interpretación de los contratos cuyo criterio se ha de mantener en casación salvo que se muestre como absurda, ilógica o contraria al derecho, lo que no es predicable en el supuesto que nos ocupa; y que la casación no es una tercera instancia, sino un remedio extraordinario para determinar si, dados unos hechos, las consecuencias obtenidas son las...

...parte actora con el argumento de que "la cuestión debatida en este pleito es puramente de derecho y en concreto de interpretación del contrato de arrendamiento suscrito entre las partes, que en su cláusula undécima autoriza al arrendatario para realizar las obras que crea necesarias para su negocio". Por otra parte, la estimación del motivo no tendría las consecuencias que, con evidente ánimo...