Jurisprudencia sobre Fuerza mayor

Inicio

Jurisprudencia sobre Fuerza mayor.

Filtrar...

Filtros

Tribunal

Tipo de sentencia

Orden

Sentido del fallo

Ponente

Año

Voces

Fuerza mayor

Orden por

Importancia

Voces

Fuerza mayor

Sentencia Civil Nº 202/2012, AP - Las Palmas, Sec. 4, Rec 196/2011, 10-05-2012

Orden: Civil

Tribunal: AP - Las Palmas

Ponente: GALCERAN SOLSONA, EMMA

Nº de sentencia: 202/2012

...demandada, constituyendo supuesto de fuerza mayor, debe desestimarse la alegación pues es imputable a la demandada, no constituyendo caso de fuerza mayor con arreglo a la doctrina jurisprudencial mantenida por esta Sala, que se resenaran más adelante. Por otra parte, ninguna indefensión se causó a la parte con la admisión de la documental de la contraria en la audiencia previa, como resulta del visionado...

Sentencia Civil Nº 81/2013, AP - Alicante, Sec. 6, Rec 673/2012, 13-02-2013

Orden: Civil

Tribunal: AP - Alicante

Nº de sentencia: 81/2013

...la SAT demandada opuso, en lo que interesa a la presente alzada, la excepción de falta de legitimación activa para reclamar la devolución del importe de agua facturado por estimación, la existencia de fuerza mayor que determinó la restricciones de agua en el verano de 2005, tanto por la sequía que se produjo ese verano como por las gravísimas averías en los sondeos que sufrió la SAT y que... Tribunal se proceda a analizar con mayor extensión las cuestiones planteadas en orden a los daños y perjuicios reclamados y los motivos de oposición alegados en relación con los mismos. Frente a la pretensión indemnizatoria por incumplimiento en el suministro de agua planteada por el demandante, opuso la SAT fuerza mayor que impidió el suministro normal de agua. Establece el su art. 1.101 del CC , que...

Sentencia Civil AP - Alicante, Sec. 9, Rec 965/2012, 13-09-2013

Orden: Civil

Tribunal: AP - Alicante

Ponente: VALERO DIEZ, JOSE MANUEL

...designada por la parte vendedora, aproximadamente a los 18 meses desde la fecha de esta compraventa, excepto que concurran causas de fuerza mayor, tales como guerras, huelgas, etc., a favor de la persona física o jurídica designada por la parte compradora. La parte vendedora se reserva un plazo de gracia de SEIS meses ante los posibles retrasos que pudieran originar los constructores o por dificultades... ...de fundamento a la resolución contractual pretendida. Y la respuesta debe ser afirmativa.Para empezar no concurre este caso fuerza mayor que hubiese permitido una mayor dilación en el plazo de entrega, pues ya indicábamos en nuestra SAP de Alicante de 27 de septiembre de 2001 que 'como dice la STS de 14 de noviembre de 1998 'el vendedor no es árbitro de cumplir un contrato cuando le convenga o...

Sentencia Administrativo Nº 775/2008, TSJ Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso, Sec. 1, Rec 120/2007, 17-06-2008

Orden: Administrativo

Tribunal: TSJ Comunidad Valenciana

Ponente: GOMEZ-MORENO MORA, AGUSTIN MARIA

Nº de sentencia: 775/2008

España en el artículo 106.2 de la Constitución ("Los particulares , en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y Derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos"); estas normas son aplicables a las Entidades Locales en mérito a la... ...; que exista una situación de riesgo creado por la Administración en el ámbito de producción del evento dañoso, o que se produzca un enriquecimiento injusto por parte de la Administración.c) El factor negativo es el de que no obedezca el daño a fuerza mayor. Esta nota ha sido precisada conceptual y jurisprudencialmente en el sentido de que se trate, para poder la concurrencia de fuerza mayor, de un...

Sentencia Administrativo Nº 634/2008, TSJ Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso, Sec. 1, Rec 846/2007, 16-05-2008

Orden: Administrativo

Tribunal: TSJ Comunidad Valenciana

Ponente: OCHOA MONZO, JOSEP

Nº de sentencia: 634/2008

...en esta instancia que "por causa de fuerza mayor esta parte no pudo realizar el referido trámite", pero sin que conste en autos que demostrara nada al respecto; cuando es sabido que el que alega la fuerza mayor debe probarla, lo que no hizo en la instancia como se ha dicho. Aporta, en cambio , ante esta Sala dicho poder de representación, y pidiendo "se estime el recurso de apelación; se anule la... ...resolución por la que se acuerda inadmitir a trámite el recurso abreviado interpuesto" y que se dicte sentencia en la que "se proceda a tener por subsanada la deficiencia existente y, en consecuencia se acuerde admitir a trámite el recurso de referencia".TERCERO.- No hay duda de que la parte apelante no ha acreditado esas razones de fuerza mayor cuando debía (en la instancia) y esto derivó en que...

Sentencia Administrativo TS, Sala de lo Contencioso, Sec. 6, Rec 3391/2005, 02-12-2009

Orden: Administrativo

Tribunal: Tribunal Supremo

Ponente: HERRERO PINA, OCTAVIO JUAN

...proyecto de construcción de la autopista preveía un daño por polvo que no se ha podido evitar, del que solo deja de responder la Administración en caso de fuerza mayor, art. 139 Ley 30/1992 , que ha probado la existencia de daños mediante Ingeniero Agrónomo desde el año 2000 al año 2002, y la contraparte no ha probado la verdadera diligencia y la ausencia de fuerza mayor, por lo que yerra la Sala de... ...instancia al encontrarnos en un caso de responsabilidad por riesgo y no aplicar mecanismos como la inversión de la carga de la prueba. Añade que también se infringe la normativa y jurisprudencia de la responsabilidad patrimonial, que opera un verdadero sistema de responsabilidad objetiva, que solo excluye la responsabilidad por la concurrencia de fuerza mayor, habiendo demostrado la recurrente la...

Sentencia Administrativo Nº 810/2008, TSJ Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso, Sec. 1, Rec 414/2007, 20-06-2008

Orden: Administrativo

Tribunal: TSJ Comunidad Valenciana

Ponente: BASANTA RODRIGUEZ, AMALIA

Nº de sentencia: 810/2008

...ilícito de la actuación administrativa que provoca el daño, o la culpa subjetiva de la autoridad o Agente que lo causa;d) No concurrencia de fuerza mayor; ye) La sujeción del ejercicio del Derecho al requisito temporal de que la reclamación se cause antes del transcurso del año desde el hecho motivador de la responsabilidad.TERCERO.- Interesa indicar, también, que cada parte soporta la carga de probar...

Auto Civil TS, Sala de lo Civil, Sec. 1, Rec 705/2008, 09-12-2008

Orden: Civil

Tribunal: Tribunal Supremo

Ponente: XIOL RIOS, JUAN ANTONIO

...perjuicio del escrito de oposición presentado por la otra parte, la Ley procesal no prevé la concesión de un nuevo plazo en ningún caso -a salvo supuestos de irregularidades en el acto de la notificación que determinen su nulidad- sino su interrupción o demora en caso de causa de fuerza mayor que impida cumplirlos, según establece el apartado 2 del artículo 134 , cuya concurrencia ha de apreciarse en la...

Sentencia Administrativo Nº 774/2008, TSJ Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso, Sec. 1, Rec 160/2007, 17-06-2008

Orden: Administrativo

Tribunal: TSJ Comunidad Valenciana

Ponente: GOMEZ-MORENO MORA, AGUSTIN MARIA

Nº de sentencia: 774/2008

Públicas de los daños y perjuicios causados por el funcionamiento de los servicios públicos, sancionado constitucionalmente en España en el artículo 106.2 de la Constitución ("Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y Derechos , salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea... ...consecuencia directa del ejercicio ordinario del servicio; que la lesión obedezca a una anormalidad o no funcionamiento del servicio público; que exista una situación de riesgo creado por la Administración en el ámbito de producción del evento dañoso, o que se produzca un enriquecimiento injusto por parte de la Administración.c) El factor negativo es el de que no obedezca el daño a fuerza mayor. Esta nota ha...

Sentencia Administrativo Nº 1874/2015, TSJ Andalucia, Sala de lo Contencioso, Sec. 1, Rec 826/2012, 26-10-2015

Orden: Administrativo

Tribunal: TSJ Andalucia

Ponente: GOLLONET TERUEL, LUIS ANGEL

Nº de sentencia: 1874/2015

..., ya que la no inclusión de cláusula de revisión de precios es clara y meridiana.No se ha producido por tanto ninguna vulneración de los artículos 103 y 98, ni se vulnera la doctrina sobre el principio del riesgo y ventura del contratista, ya que no hay ninguna prueba de que haya acontecido ningún evento de fuerza mayor, y el mero retraso en la ejecución de una obra no da derecho, per se, a... ...sería posible la revisión de precios que se solicita, y como antes se señaló, no se ha acreditado la concurrencia de causas de fuerza mayor, ni el desequilibrio financiero, y, en todo caso, esa demora en la ejecución, cuya responsabilidad tampoco se ha acreditado, se encuentra comprendida por el principio de riesgo y ventura del contratista.Como señala la Sentencia apelada y es doctrina unánime en el...