Inicio
Jurisprudencia sobre Piscina.
Inicio
Jurisprudencia sobre Piscina.

Jurisprudencia sobre Piscina.

Quisiste decir...

Filtros

Año

2024

2023

2022

2021

2020

Voces

Piscina

Sociedad de responsabilidad limitada

Daños y perjuicios

Comunidad de propietarios

Informes periciales

Sentido del fallo

Desestima

Estima

Estima parcialmente

Condena

Se inadmite

Orden

Civil

Supranacional

Constitucional

Ponente

Bachs Estany, Jose Maria

Valero Diez, Jose Manuel

Homar, Mateo Lorenzo Ramon

Oliver Koppen, Gabriel Agustin

Artola Fernandez, Miguel Alvaro

Tipo de sentencia

Sentencia

Auto

Acuerdo de Sala

Conclusiones

Tribunal

AP - Madrid

AP - Barcelona

AP - Alicante

AP - Baleares

AP - Valencia

Voces
Piscina
Voces
Piscina
Sentencia Civil Nº 155/2010, AP - Alicante, Sec. 9, Rec 91/2010, 23-03-2010

Orden: Civil

Tribunal: AP Alicante

Ponente: CALVET BOTELLA, JULIO

Nº de sentencia: 155/2010

Nº de recurso: 91/2010

03065370092010100108 Órgano: Audiencia Provincial Sede: Elche/Elx Sección: 9 Nº de Resolución: 155/2010 Fecha de Resolución: 23/03/2010 Nº de Recurso: 91/2010 Jurisdicción: Civil Ponente: JULIO CALVET BOTELLA Procedimiento: CIVIL Tipo de Resolución: Sentencia

Sentencia Civil Nº 104/2010, AP - Alicante, Sec. 9, Rec 810/2009, 26-02-2010

Orden: Civil

Tribunal: AP Alicante

Ponente: CALVET BOTELLA, JULIO

Nº de sentencia: 104/2010

Nº de recurso: 810/2009

03065370092010100120 Órgano: Audiencia Provincial Sede: Elche/Elx Sección: 9 Nº de Resolución: 104/2010 Fecha de Resolución: 26/02/2010 Nº de Recurso: 810/2009 Jurisdicción: Civil Ponente: JULIO CALVET BOTELLA Procedimiento: CIVIL Tipo de Resolución: Sentencia

Sentencia CIVIL Nº 262/2020, AP - Zamora, Sec. 1, Rec 484/2019, 18-06-2020

Orden: Civil

Tribunal: AP Zamora

Ponente: PAZOS MONCADA, MARIA DEL CARMEN

Nº de sentencia: 262/2020

Nº de recurso: 484/2019

No encontrada materia1-0000

Sentencia Civil Nº 226/2015, AP - Zamora, Sec. 1, Rec 258/2015, 18-12-2015

Orden: Civil

Tribunal: AP Zamora

Ponente: DESCALZO PINO, ANA

Nº de sentencia: 226/2015

Nº de recurso: 258/2015

OTRAS MATERIAS CONTRATOS

Sentencia Civil Nº 197/2016, AP - Zamora, Sec. 1, Rec 220/2016, 24-10-2016

Orden: Civil

Tribunal: AP Zamora

Ponente: PEREZ SERNA, JESUS

Nº de sentencia: 197/2016

Nº de recurso: 220/2016

PRIMERO.- La sentencia dictada en la instancia desestima la demanda interpuesta por la representación procesal de don Severiano contra la entidad Poliester Marc Pools SL, en reclamación de la cantidad la cantidad de 8967 €, por el pago, al decir del actor, de unos servicios encargados a la demandada que no se han cumplido, y por la pérdida de la piscina y demás elementos propiedad del mismo, que... ...se encontraban en la finca sita en la localidad de Quintanilla del Olmo (Zamora). Justifica su decisión el juez a quo señalando que no se han practicado pruebas suficientes que acrediten mínimamente la tesis del actor en torno a un supuesto engaño sobre la ruptura de la piscina, que le permitiera su entrega posterior al transportista que debiera trasladarla a la nave de la demandada, y tampoco en...
Sentencia Civil Nº 210/2016, AP - Zamora, Sec. 1, Rec 176/2016, 04-11-2016

Orden: Civil

Tribunal: AP Zamora

Ponente: GARCIA GARZON, PEDRO JESUS

Nº de sentencia: 210/2016

Nº de recurso: 176/2016

...al retraso en la terminación del chalet, a razón de 50 € cada uno de los 434 días de retraso, mientras que el resto, 938,70 €, por el retraso en la terminación dela piscina, desde el día 9 de noviembre de 2.013 al día de presentación de la demanda, Además reclama el importe de 3.305,69 € por defectos constructivos responsabilidad de la constructora.Frente a la misma sociedad constructora y el... ...intervención de terceros, entre ellos el cuñado del actor que realizó, aparte de otros numerosos trabajos, los trabajos de impermeabilización de la piscina. Además el retraso en la terminación de las obras fue debido precisamente a la intervención de otras personas en la realización de las obras.Reconviene la constructora demandada interesando que los reconvenidos le satisfagan el importe de 17.545,39 € por...
Sentencia Civil Nº 202/2012, AP - A Coruña, Sec. 5, Rec 413/2011, 25-04-2012

Orden: Civil

Tribunal: AP A Coruña

Ponente: MARTELO PEREZ, MARIA DEL CARMEN

Nº de sentencia: 202/2012

Nº de recurso: 413/2011

...se produjo cuando la demandante, tras salir de una piscina o baño relax situada en plano superior en la que había estado sumergida, bajaba un tramo de escaleras que conducen a otras instalaciones del Spa, mostrando su disconformidad con la causa de la caída invocada por la actora, esto es, con que la caída fuese debida al estado resbaladizo del pavimento toda vez -alega - que había sido tratado... ...de precaución o seguridad de mayor alcance que las que pudieran exigirse a otros establecimientos en orden a la evitación de caídas y resbalones en las inmediaciones de la piscina, admitido por la propia demandada, como queda dicho, en la contestación a la demanda. En consecuencia, sin desconocer que aun cuando la culpa contractual y la extracontractual tengan un origen diferente cual es la...
Sentencia Civil Nº 20/2014, AP - A Coruña, Sec. 6, Rec 283/2012, 06-02-2014

Orden: Civil

Tribunal: AP A Coruña

Ponente: SANCHEZ HERRERO, JOSE RAMON

Nº de sentencia: 20/2014

Nº de recurso: 283/2012

MATERIAS NO ESPECIFICADAS

Sentencia Civil Nº 202/2011, AP - A Coruña, Sec. 6, Rec 441/2010, 11-05-2011

Orden: Civil

Tribunal: AP A Coruña

Ponente: GOMEZ REY, JOSE

Nº de sentencia: 202/2011

Nº de recurso: 441/2010

Se aceptan los de la sentencia apelada, PRIMERO.- La demandante, BUROGALICIA SERVICIOS DE INGENIERÍA S.L., afirma que el demandado contrató con ella la realización de los trabajos de una instalación solar térmica de A.C.S. (agua caliente sanitaria) y apoyo de calefacción y climatización de piscina para vivienda e instalación solar fotovoltaica. Afirma haber ejecutado esos trabajos y reclama... ...en la demanda la cantidad pendiente de pago, que cifra en 39.583,30 euros. La sentencia de primera instancia distingue en la obligación que es objeto del contrato tres prestaciones. Una es la instalación solar fotovoltaica, correctamente ejecutada. Las otras dos son los trabajos de climatización de la piscina y los de la instalación solar térmica, en los que concurren defectos muy importantes...
Sentencia Civil AP - A Coruña, Sec. 3, Rec 122/2013, 30-07-2013

Orden: Civil

Tribunal: AP A Coruña

Ponente: PEREZ PENA, MARIA JOSE

Nº de recurso: 122/2013

MATERIAS NO ESPECIFICADAS

+5000 Resultados

Quisiste decir...
Voces
Piscina
Voces
Piscina
Sentencia Civil Nº 155/2010, AP - Alicante, Sec. 9, Rec 91/2010, 23-03-2010

Orden: Civil

Tribunal: AP Alicante

Ponente: CALVET BOTELLA, JULIO

Nº de sentencia: 155/2010

Nº de recurso: 91/2010

03065370092010100108 Órgano: Audiencia Provincial Sede: Elche/Elx Sección: 9 Nº de Resolución: 155/2010 Fecha de Resolución: 23/03/2010 Nº de Recurso: 91/2010 Jurisdicción: Civil Ponente: JULIO CALVET BOTELLA Procedimiento: CIVIL Tipo de Resolución: Sentencia

Sentencia Civil Nº 104/2010, AP - Alicante, Sec. 9, Rec 810/2009, 26-02-2010

Orden: Civil

Tribunal: AP Alicante

Ponente: CALVET BOTELLA, JULIO

Nº de sentencia: 104/2010

Nº de recurso: 810/2009

03065370092010100120 Órgano: Audiencia Provincial Sede: Elche/Elx Sección: 9 Nº de Resolución: 104/2010 Fecha de Resolución: 26/02/2010 Nº de Recurso: 810/2009 Jurisdicción: Civil Ponente: JULIO CALVET BOTELLA Procedimiento: CIVIL Tipo de Resolución: Sentencia

Sentencia CIVIL Nº 262/2020, AP - Zamora, Sec. 1, Rec 484/2019, 18-06-2020

Orden: Civil

Tribunal: AP Zamora

Ponente: PAZOS MONCADA, MARIA DEL CARMEN

Nº de sentencia: 262/2020

Nº de recurso: 484/2019

No encontrada materia1-0000

Sentencia Civil Nº 226/2015, AP - Zamora, Sec. 1, Rec 258/2015, 18-12-2015

Orden: Civil

Tribunal: AP Zamora

Ponente: DESCALZO PINO, ANA

Nº de sentencia: 226/2015

Nº de recurso: 258/2015

OTRAS MATERIAS CONTRATOS

Sentencia Civil Nº 197/2016, AP - Zamora, Sec. 1, Rec 220/2016, 24-10-2016

Orden: Civil

Tribunal: AP Zamora

Ponente: PEREZ SERNA, JESUS

Nº de sentencia: 197/2016

Nº de recurso: 220/2016

PRIMERO.- La sentencia dictada en la instancia desestima la demanda interpuesta por la representación procesal de don Severiano contra la entidad Poliester Marc Pools SL, en reclamación de la cantidad la cantidad de 8967 €, por el pago, al decir del actor, de unos servicios encargados a la demandada que no se han cumplido, y por la pérdida de la piscina y demás elementos propiedad del mismo, que... ...se encontraban en la finca sita en la localidad de Quintanilla del Olmo (Zamora). Justifica su decisión el juez a quo señalando que no se han practicado pruebas suficientes que acrediten mínimamente la tesis del actor en torno a un supuesto engaño sobre la ruptura de la piscina, que le permitiera su entrega posterior al transportista que debiera trasladarla a la nave de la demandada, y tampoco en...
Sentencia Civil Nº 210/2016, AP - Zamora, Sec. 1, Rec 176/2016, 04-11-2016

Orden: Civil

Tribunal: AP Zamora

Ponente: GARCIA GARZON, PEDRO JESUS

Nº de sentencia: 210/2016

Nº de recurso: 176/2016

...al retraso en la terminación del chalet, a razón de 50 € cada uno de los 434 días de retraso, mientras que el resto, 938,70 €, por el retraso en la terminación dela piscina, desde el día 9 de noviembre de 2.013 al día de presentación de la demanda, Además reclama el importe de 3.305,69 € por defectos constructivos responsabilidad de la constructora.Frente a la misma sociedad constructora y el... ...intervención de terceros, entre ellos el cuñado del actor que realizó, aparte de otros numerosos trabajos, los trabajos de impermeabilización de la piscina. Además el retraso en la terminación de las obras fue debido precisamente a la intervención de otras personas en la realización de las obras.Reconviene la constructora demandada interesando que los reconvenidos le satisfagan el importe de 17.545,39 € por...
Sentencia Civil Nº 202/2012, AP - A Coruña, Sec. 5, Rec 413/2011, 25-04-2012

Orden: Civil

Tribunal: AP A Coruña

Ponente: MARTELO PEREZ, MARIA DEL CARMEN

Nº de sentencia: 202/2012

Nº de recurso: 413/2011

...se produjo cuando la demandante, tras salir de una piscina o baño relax situada en plano superior en la que había estado sumergida, bajaba un tramo de escaleras que conducen a otras instalaciones del Spa, mostrando su disconformidad con la causa de la caída invocada por la actora, esto es, con que la caída fuese debida al estado resbaladizo del pavimento toda vez -alega - que había sido tratado... ...de precaución o seguridad de mayor alcance que las que pudieran exigirse a otros establecimientos en orden a la evitación de caídas y resbalones en las inmediaciones de la piscina, admitido por la propia demandada, como queda dicho, en la contestación a la demanda. En consecuencia, sin desconocer que aun cuando la culpa contractual y la extracontractual tengan un origen diferente cual es la...
Sentencia Civil Nº 20/2014, AP - A Coruña, Sec. 6, Rec 283/2012, 06-02-2014

Orden: Civil

Tribunal: AP A Coruña

Ponente: SANCHEZ HERRERO, JOSE RAMON

Nº de sentencia: 20/2014

Nº de recurso: 283/2012

MATERIAS NO ESPECIFICADAS

Sentencia Civil Nº 202/2011, AP - A Coruña, Sec. 6, Rec 441/2010, 11-05-2011

Orden: Civil

Tribunal: AP A Coruña

Ponente: GOMEZ REY, JOSE

Nº de sentencia: 202/2011

Nº de recurso: 441/2010

Se aceptan los de la sentencia apelada, PRIMERO.- La demandante, BUROGALICIA SERVICIOS DE INGENIERÍA S.L., afirma que el demandado contrató con ella la realización de los trabajos de una instalación solar térmica de A.C.S. (agua caliente sanitaria) y apoyo de calefacción y climatización de piscina para vivienda e instalación solar fotovoltaica. Afirma haber ejecutado esos trabajos y reclama... ...en la demanda la cantidad pendiente de pago, que cifra en 39.583,30 euros. La sentencia de primera instancia distingue en la obligación que es objeto del contrato tres prestaciones. Una es la instalación solar fotovoltaica, correctamente ejecutada. Las otras dos son los trabajos de climatización de la piscina y los de la instalación solar térmica, en los que concurren defectos muy importantes...
Sentencia Civil AP - A Coruña, Sec. 3, Rec 122/2013, 30-07-2013

Orden: Civil

Tribunal: AP A Coruña

Ponente: PEREZ PENA, MARIA JOSE

Nº de recurso: 122/2013

MATERIAS NO ESPECIFICADAS

+5000 Resultados