Jurisprudencia sobre Silencio administrativo positivo.

...fallo, que tuvo lugar el día 28 de marzo del año 2008.Que desestimamos el Recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador Don Francisco Javier Soto Fernández actuando en representación de "CONSTRUCTORA HISPANICA S.A." contra la inactividad del Ministerio de Fomento, en la ejecución del acto firme, que dice la recurrente obtenido por silencio administrativo positivo, de reconocimiento... ...administrativo positivo, de reconocimiento de abono de la cantidad de 663.397,03 euros en concepto de indemnización de daños y perjuicios causados por el retraso en el plazo de ejecución de las obras de "SEGURIDAD VIAL. OBRAS VARIAS EN LA TRAVESIA DE LA ANTIGUA N- 340 A SU PASO POR SAN CARLOS DE LA RAPITA" por causa imputable al Ministerio de Fomento, habiéndose ampliado posteriormente el recurso a la...

Casación no ha lugar. Ejercicio del derecho de opción que establece el artículo 17.1 de la Ley de Canarias 6/2009, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial. Examen de la jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación con el régimen del silencio administrativo positivo y sus excepciones (art. 43.1 y 2 de la Ley 30/1992, que son normas básicas de derecho estatal). No concurre aquí... ...y quinto motivos están directamente relacionados y van a ser objeto de examen conjunto, dado que lo que se ha de dilucidar es si estamos o no ante un supuesto de silencio administrativo positivo. La Sentencia de esta misma Sala y Sección de 27 de abril de 2007 (recurso de casación 10133/2003 ) analiza la adquisición de derechos por silencio positivo de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30... ...cuestión, que en la legislación vigente sobre procedimiento administrativo el silencio positivo da lugar a un verdadero acto administrativo estimatorio. Cierto es -continúa dicha sentencia- que aun partiendo de esta caracterización del silencio positivo como auténtico acto administrativo, la misma Ley ha querido poner remedio a las consecuencias potencialmente lesivas para el principio de legalidad a que...

...desestima de forma expresa (tardíamente) dicha solicitud. Examen de la jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación con el régimen del silencio administrativo positivo y sus excepciones (art. 43.1 y 2 de la Ley 30/1992, que son normas básicas de derecho estatal). No concurre aquí ninguna de las excepciones legales para reputar desestimatorio el silencio de la Administración en vía de petición. Remisión... ...del otro: 1º.- En primer lugar, defiende que se ha producido un acto presunto por silencio administrativo positivo, de modo que la resolución expresa posterior que la contradice infringe el artículo el 43.4 de la Ley 30/1992, resultando nula de pleno derecho. Según la propia recurrente, la estimación de este motivo evitaría entrar en el fondo del asunto. 2º.- En la hipótesis de no aceptarse el... ...litigio, pronunciándose acerca de la existencia o no de silencio administrativo positivo. La sentencia concluye el sentido positivo del silencio porque, en primer lugar, existiendo un procedimiento predeterminado y reconocido como tal por la Ley 6/2009, no puede oponerse la falta de 'nominación' al régimen general del silencio positivo. Además señala que '...las solicitudes como la litigiosa, que...

...indemnizatorio procedente de esta contingencia (100.000€), al periodo tomado por la Administración para calcular el importe indemnizatorio por INCAPACIDAD TEMPORAL. Alega el demandante la existencia de resolución estimatoria por silencio administrativo positivo, conforme a lo solicitado, con base a lo establecido en el art. 28 de la Ley 29/2011 , al haber transcurrido más de 12 meses desde su solicitud sin... ...confirmatoria del mismo'. Esta específica previsión legal, coherente con la naturaleza del silencio positivo como acto administrativo declarativo de derechos, implica que si la Administración considera que el acto administrativo así adquirido es nulo, por aplicación del propio artículo 62.1.f) (esto es, por carecer el adquirente del derecho de los requisitos esenciales para su adquisición), no podrá dictar...

Casación no ha lugar. Ejercicio del derecho de opción que establece el artículo 17.1 de la Ley de Canarias 6/2009, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial. Examen de la jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación con el régimen del silencio administrativo positivo y sus excepciones (art. 43.1 y 2 de la Ley 30/1992, que son normas básicas de derecho estatal). No concurre aquí... ...de dilucidar es si estamos o no ante un supuesto de silencio administrativo positivo. La Sentencia de esta misma Sala y Sección de 27 de abril de 2007 (recurso de casación 10133/2003 ) analiza la adquisición de derechos por silencio positivo de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, en la redacción dada por la Ley 4/1999, rechazando la posibilidad de resoluciones expresas tardías en... ...sentido denegatorio cuando el silencio positivo ya se ha producido, y resaltando la necesidad de acudir al procedimiento de revisión de oficio previsto en la misma Ley si se entiende que el acto adquirido por silencio es contrario a Derecho. Comienza señalando la sentencia, acerca de esta cuestión, que en la legislación vigente sobre procedimiento administrativo el silencio positivo da lugar a un...

Casación no ha lugar. Ejercicio del derecho de opción que establece el artículo 17.1 de la Ley de Canarias 6/2009, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial. Examen de la jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación con el régimen del silencio administrativo positivo y sus excepciones (art. 43.1 y 2 de la Ley 30/1992, que son normas básicas de derecho estatal). No concurre aquí... ...de dilucidar es si estamos o no ante un supuesto de silencio administrativo positivo. La Sentencia de esta misma Sala y Sección de 27 de abril de 2007 (recurso de casación 10133/2003 ) analiza la adquisición de derechos por silencio positivo de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, en la redacción dada por la Ley 4/1999, rechazando la posibilidad de resoluciones expresas tardías en... ...sentido denegatorio cuando el silencio positivo ya se ha producido, y resaltando la necesidad de acudir al procedimiento de revisión de oficio previsto en la misma Ley si se entiende que el acto adquirido por silencio es contrario a Derecho. Comienza señalando la sentencia, acerca de esta cuestión, que en la legislación vigente sobre procedimiento administrativo el silencio positivo da lugar a un...