Jurisprudencia sobre Dies ad quem

Inicio

Jurisprudencia sobre Dies ad quem.

Filtrar...

Filtros

Tribunal

Tipo de sentencia

Orden

Sentido del fallo

Ponente

Año

Voces

Dies ad quem

Orden por

Importancia

Voces

Dies ad quem

Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 725/2020, TSJ Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sec. 5, Rec 310/2017, 24-02-2020

Orden: Administrativo

Tribunal: TSJ Cataluña

Ponente: PALOMER BOU, JORDI

Nº de sentencia: 725/2020

...los órganos judiciales de Tarragona ciudad y comarcas. Lote 1 '.Las cuestiones objeto de controversia en este proceso para el cálculo de la obligación de pago por intereses de demora son las siguientes: 1) procedencia del pago de la factura 0049160050, 2) periodo de pago: 'dies a quo' y 'dies ad quem'; 3) costes de cobro.SEGUNDO.- En primer lugar y por lo que respecta al pago de la factura... ...plazo para efectuarla.CUARTO.- En cuanto al 'dies ad quem', es criterio reiterado de esta Sala y Sección que el mismo es la fecha de pago de las facturas, esto es, la fecha en que el contratista percibió, efectivamente, el importe de las cantidades adeudadas, y no aquélla en que se dispuso el pago por la Administración, debiendo incluirse el día de pago como día final de la liquidación de...

Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 427/2020, TSJ Madrid, Sala de lo Contencioso, Sec. 3, Rec 80/2019, 09-09-2020

Orden: Administrativo

Tribunal: TSJ Madrid

Ponente: NOVOA FERNÁNDEZ, ÁNGEL

Nº de sentencia: 427/2020

...: en ambas normas se establece que los ' plazos meses' se cuentan o desde (o 'a partir de') el día siguiente al de la notificación del acto o publicación de la disposición. En ambas normas se omite, paralelamente, la expresión de que el cómputo de dichos plazos haya de ser realizado 'de fecha a fecha'.Esta omisión, sin embargo, no significa que para la determinación del día final o dies ad quem pueda...

Auto Contencioso-Administrativo Nº 32/2020, AN, Sala de lo Contencioso, Sec. 4, Rec 18/2018, 13-01-2020

Orden: Administrativo

Tribunal: Audiencia Nacional

Ponente: DE LA CUEVA ALEU, IGNACIO

Nº de sentencia: 32/2020

...' del devengo de intereses, pero no el 'dies ad quem', y la Orden TEC/1303/2018 -no cuestionada por la recurrente-, en cuanto al devengo de intereses establece en su apartado tercero que a las cantidades a que asciende el importe de la indemnización (apartado primero y Anexo I) ' se añadirán los intereses legales correspondientes computados desde la fecha en que debió abonarse hasta la fecha de su...

Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 781/2019, TSJ Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso, Sec. 5, Rec 505/2016, 23-10-2019

Orden: Administrativo

Tribunal: TSJ Comunidad Valenciana

Ponente: VIDAL MAS, ROSARIO

Nº de sentencia: 781/2019

...cabo dichas obras y presentada la factura correspondiente, no fue satisfecha en plazo legal, por lo que se reclaman los intereses de demora más el anatocismo.La Administración demandada se opone en base a, en primer lugar, que conforme a la ley 39/2015, el dies a quo es el día de presentación de la factura; el dies ad quem es el día previo a la recepción del pago, no procediendo tampoco el anatocismo... ...del Sector Público, establece un régimen transitorio, la fecha del presente contrato, así como de la factura cuyos intereses se reclaman (2009), supone la aplicación plena de la Ley 30/2007.Respecto al dies ad quem o fecha final para el cómputo de los intereses de demora, nos remitimos a la STSJCV, Sección 3ª, 1406/2008, de 12 diciembre (F.D. Sexto): '... En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal...

Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 2227/2019, TSJ Andalucia, Sala de lo Contencioso, Sec. 2, Rec 1326/2017, 08-10-2019

Orden: Administrativo

Tribunal: TSJ Andalucia

Ponente: SANTANDREU MONTERO, JOSÉ ANTONIO

Nº de sentencia: 2227/2019

..., sin embargo, no significa que para la determinación del día final o dies ad quem pueda acogerse la tesis de la actora. Por el contrario, sigue siendo aplicable la doctrina unánime de que el cómputo termina el mismo día (hábil) correspondiente del mes siguiente. En nuestro caso, notificada la resolución el 17 de enero y siendo hábil el 17 de febrero, éste era precisamente el último día del plazo. La...

Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 1078/2019, TSJ Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sec. 5, Rec 149/2017, 18-12-2019

Orden: Administrativo

Tribunal: TSJ Cataluña

Ponente: GARCÍA MORAGO, HÉCTOR

Nº de sentencia: 1078/2019

...para el cálculo de la obligación de pago por intereses de demora son las siguientes: 1) Inclusión del IVA en la base de cálculo; 2) periodo de pago: 'dies a quo' y 'dies ad quem'; y 3) anatocismo.SEGUNDO.- Para examinar las cuestiones controvertidas en este proceso, debemos indicar que la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones... ...contarse desde la fecha de verificación de la factura o de la finalización del plazo para efectuarla.QUINTO.- En cuanto al 'dies ad quem', es criterio reiterado de esta Sala y Sección que el mismo es la fecha de pago de las facturas, esto es, la fecha en que el contratista percibió, efectivamente, el importe de las cantidades adeudadas, y no aquélla en que se dispuso el pago por la Administración...

Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 317/2020, TSJ Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso, Sec. 5, Rec 424/2017, 04-05-2020

Orden: Administrativo

Tribunal: TSJ Comunidad Valenciana

Ponente: NIETO MARTÍN, FERNANDO

Nº de sentencia: 317/2020

...conflictivos en el seno del proceso 424/2017: - '... los intereses de demora deben calcularse a partir de la fecha de expedición de las respectivas facturas (...) La fecha del dies a quo es la fecha de emisión de la factura al presumirse que coincide con la entrega de la mercancía' (página 11ª, escrito de demanda).- '... En cuanto al dies ad quem (...) señalando como fecha de finalización del cómputo de...

Auto Contencioso-Administrativo Nº 65/2020, TSJ Galicia, Sala de lo Contencioso, Sec. 4, Rec 15019/2020, 09-07-2020

Orden: Administrativo

Tribunal: TSJ Galicia

Ponente: RIVERA FRADE, MARIA DOLORES

Nº de sentencia: 65/2020

...la vigente Ley General Tributaria cuando dice que, en tales casos y siendo necesaria una nueva liquidación, los intereses se exigirán sobre el nuevo importe, desde el día que resulte conforme a las reglas previstas en el apartado 2 y hasta que sea dictada la nueva, sin que este dies ad quem pueda situarse más allá del plazo de que dispone la Administración para ejecutar la resolución anulatoria... ...demora.Y es que, como ya señala la Administración en su informe, el artículo 26.5 LGT establece que en tales casos, siendo necesaria una nueva liquidación, los intereses se exigirán sobre el nuevo importe, desde el día que resulte conforme a las reglas previstas en el apartado 2 y hasta que sea dictada la nueva, sin que este dies ad quem pueda situarse más allá del plazo de que dispone la Administración...

Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 2875/2020, TSJ Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sec. 5, Rec 473/2018, 30-06-2020

Orden: Administrativo

Tribunal: TSJ Cataluña

Ponente: PARICIO RALLO, EDUARDO

Nº de sentencia: 2875/2020

...jurisdiccional, resultando que el plazo de 15 días para interponer la apelación vencía el 20 de marzo de 2018, a lo que hay que añadir el día de gracia previsto en el artículo 135.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de forma que el dies ad quem era el 21 de marzo, hasta las 15 horas.La actora acepta tal cómputo, pero significa que la apelación consta presentada el día 22, no el día 21.Sin embargo, consta en...

Sentencia CIVIL Nº 190/2020, AP - Baleares, Sec. 4, Rec 652/2019, 28-05-2020

Orden: Civil

Tribunal: AP - Baleares

Ponente: FERNANDEZ ALONSO, MARIA PILAR

Nº de sentencia: 190/2020

...54.800 euros, y que se desglosa así: Pena inicial : 10.000 Euros. Pena adicional de 200 Euros al día por 224 días de demora asciende a la suma de 44.800 Euros. El ' dies a quo ' es el 17 de Abril de 2.017, que es la fecha en la que la constructora le comunicó que iba a acabar las obras. El ' dies ad quem ' 27 de Noviembre de 2.017 , que es la fecha de resolución del contrato.De acuerdo con la dicción...