Acerca de operadores lógicos
Jurisprudencia sobre Pena convencional.
Quisiste decir...
Filtros
Tipo de sentencia
Sentencia
Auto
Orden
Civil
Supranacional
Constitucional
Sentido del fallo
Desestima
Estima
Estima parcialmente
Condena
Ponente
Segui Puntas, Jordi
Marin Fernandez, Antonio
Padilla Marquez, Maria Del Carmen
Romero Navarro, Ramon
Vigo Morancho, Agustin
Voces
Cláusula penal
Sociedad de responsabilidad limitada
Intereses de demora
Clausula contractual abusiva
Cláusula abusiva
Búsqueda: Voces
Pena convencional
Sentencia Civil Nº 328/2016, AP - Alicante, Sec. 5, Rec 268/2016, 26-07-2016
Orden: Civil
Tribunal: AP - Alicante
Ponente: MULERO, JOSE LUIS UBEDA
Nº de sentencia: 328/2016
...del desistimiento unilateral, diciendo que la declaración de abusividad de las cláusulas predispuestas bajo condiciones generales que expresamente prevean una pena convencional para el caso del desistimiento unilateral de las partes, no permite la facultad judicial de moderación equitativa de la pena convencionalmente predispuesta (la demandada era una comunidad de propietarios); doctrina seguida...
Sentencia Civil Nº 110/2009, AP - Tarragona, Sec. 1, Rec 254/2008, 09-02-2009
Orden: Civil
Tribunal: AP - Tarragona
Ponente: DIAZ MUYOR, MANUEL
Nº de sentencia: 110/2009
...recoge la denominada pena convencional , definida por autorizada doctrina como una garantía personal que consiste en una prestación adicional, normalmente pecuniaria, que se obliga a satisfacer el propio deudor en caso de incumplir o de cumplir defectuosamente la obligación principal garantizada. La cláusula penal puede cumplir diversas funciones: 1º) la de pena cumulativa cuando se concede al acreedor...
...la facultad de exigir conjuntamente el cumplimiento de la obligación principal y la pena, que como excepción a la regla general excluyente de la petición simultánea del cumplimiento y de satisfacción de la pena convencional dada la excesiva onerosidad para el deudor, ha de ser interpretada restrictivamente y requiere que la voluntad de los contratantes sobre el particular conste de manera...
Sentencia CIVIL Nº 126/2017, TS, Sala de lo Civil, Sec. 1, Rec 153/2015, 24-02-2017
Orden: Civil
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: BAENA RUIZ, EDUARDO
Nº de sentencia: 126/2017
...: pueden considerarse contrarias a la moral o al orden público las penas convencionales cuya cuantía exceda extraordinariamente la de los daños y perjuicios que, al tiempo de la celebración del contrato, pudo razonablemente preverse que se derivarían del incumplimiento contemplado en la cláusula penal correspondiente. No sólo las cláusulas penales «opresivas», intolerablemente limitadoras de la libertad...
Sentencia Civil Nº 169/2008, AP - Tarragona, Sec. 1, Rec 422/2007, 30-04-2008
Orden: Civil
Tribunal: AP - Tarragona
Ponente: BARCENILLA VISUS, MARIA DE LOS ANGELES
Nº de sentencia: 169/2008
...cuotas del préstamo y haber incumplido su obligación por causas ajenas a su voluntad por lo que entiende procede, modificar equitativamente la pena convenida.Como establece la S.T.S. de 20 de junio de 2007 "El artículo 1.154 remite al juicio de equidad del Juez para la moderación de la pena convencional "cuando la obligación principal hubiera sido en parte o irregularmente cumplida por el deudor...
Sentencia Civil Nº 225/2013, AP - Girona, Sec. 1, Rec 70/2013, 30-05-2013
Orden: Civil
Tribunal: AP - Girona
Nº de sentencia: 225/2013
...fundamento en la inexistencia de perjuicios o que estos han sido inferiores a los que se reclama.
Por otro lado, dice la
Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de mayo de 2012 , que '
el
artículo 1.154 del CC remite al juicio de equidad del juez para la moderación de la pena convencional «cuando la obligación principal hubiera sido en parte o irregularmente cumplida por el deudor», respondiendo a la...
...,
26 de marzo de 2009, RC núm. 442/2004
y
1 de octubre de 2010; RC núm. 633/2006
y
10 de junio de 2011, RC núm. 651/2007
). Sin embargo, esta concepción descarta el uso de la potestad judicial moderadora de la pena convencional , aun en supuestos de incumplimiento parcial o defectuoso, cuando este incumplimiento parcial o defectuoso hubiera sido el pactado como supuesto condicionante de...
Sentencia Civil Nº 626/2013, AP - Madrid, Sec. 12, Rec 286/2012, 11-07-2013
Orden: Civil
Tribunal: AP - Madrid
Nº de sentencia: 626/2013
..., viniendo abocado al cierre del local el recurrente ante la crisis económica.
El
art. 1.154 del Código Civil , remite al juicio equidad del Juez para la moderación de la pena convencional , en los casos en que la obligación principal hubiera sido en parte o irregularmente cumplida por el deudor.
La
sentencia del Tribunal Supremo de 20 de junio de 2007 , afirmaba que dicha norma responde a la idea de...
Sentencia Civil Nº 180/2008, AP - Cadiz, Sec. 8, Rec 71/2008, 16-10-2008
Orden: Civil
Tribunal: AP - Cadiz
Ponente: RODRIGUEZ BERMUDEZ DE CASTRO, IGNACIO
Nº de sentencia: 180/2008
...deudor y establece además un régimen de privilegio a favor del acreedor". Así también la sentencia de 25 de Enero de 2008, recurso 484/2001 . Ahora bien, en el caso de autos, la pena se dirige exclusivamente a sancionar el retraso en el cumplimiento, por lo que nos encontramos ante una modalidad singular dentro de las penas convencionales , cuya particularidad radica en que la estrictamente moratoria...
Sentencia Civil Nº 164/2010, AP - Alicante, Sec. 8, Rec 77/2010, 16-04-2010
Orden: Civil
Tribunal: AP - Alicante
Ponente: GARCIA-CHAMON CERVERA, ENRIQUE
Nº de sentencia: 164/2010
...coste de la reparación de los defectos y de las omisiones durante las dos primeras fases de ejecución se eleva a la suma de 7.794,33.- €, al ser la cantidad reclamada en la demanda por este concepto.
CUARTO.- En las alegaciones quinta y sexta del recurso se denuncia la indebida aplicación de la cláusula penal por retraso en la ejecución de la obra y el error en la cuantificación de la pena ...
...convencional .
En el anexo del contrato de obra se estipuló que "si la instalación o construcción se alargara más de cinco semanas sin causas especiales, se penalizará a la empresa con 600 Euros diarios. No podrá justificarse el retraso por la falta de material, andamios, personal, etc."
En nuestro caso, ambas partes coinciden en que el término final de las cinco semanas para la aplicación de la
cláusula...
Sentencia Civil Nº 640/2009, AP - Barcelona, Sec. 4, Rec 742/2008, 10-12-2009
Orden: Civil
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: RIERA FIOL, AMPARO
Nº de sentencia: 640/2009
...de 2.352,64 euros, a que ascienden las rentas de julio a octubre de 2006 impagadas por el arrendatario, 435,96 euros por los recibos de gas y electricidad abonados por cuenta del arrendatario, 1.176,32 euros, en concepto de pena convencional pactada en el contrato para el supuesto de impago de la renta, 7.207,61 euros, por las reparaciones que debió efectuar en la vivienda para restituirla al...
Sentencia Civil Nº 252/2009, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 717/2008, 18-05-2009
Orden: Civil
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: BACHS ESTANY, JOSE MARIA
Nº de sentencia: 252/2009
..., pels professionals intervinents (clàusula 2) i que per al cas que s'hagués de recórrer a la via judicial i en ella s'usessin perits, procuradors o resultés sentència amb condemna en costes a favor del contrari, tots els conceptes correran de càrrec del demandant (l'aquí demandat); la clàusula 4 és una pena convencional per al cas de desistir de l'encàrrec en el transcurs de la negociació-. c) Resulta...
Quisiste decir...
Búsqueda: Voces
Pena convencional
Sentencia Civil Nº 328/2016, AP - Alicante, Sec. 5, Rec 268/2016, 26-07-2016
Orden: Civil
Tribunal: AP - Alicante
Ponente: MULERO, JOSE LUIS UBEDA
Nº de sentencia: 328/2016
...del desistimiento unilateral, diciendo que la declaración de abusividad de las cláusulas predispuestas bajo condiciones generales que expresamente prevean una pena convencional para el caso del desistimiento unilateral de las partes, no permite la facultad judicial de moderación equitativa de la pena convencionalmente predispuesta (la demandada era una comunidad de propietarios); doctrina seguida...
Sentencia Civil Nº 110/2009, AP - Tarragona, Sec. 1, Rec 254/2008, 09-02-2009
Orden: Civil
Tribunal: AP - Tarragona
Ponente: DIAZ MUYOR, MANUEL
Nº de sentencia: 110/2009
...recoge la denominada pena convencional , definida por autorizada doctrina como una garantía personal que consiste en una prestación adicional, normalmente pecuniaria, que se obliga a satisfacer el propio deudor en caso de incumplir o de cumplir defectuosamente la obligación principal garantizada. La cláusula penal puede cumplir diversas funciones: 1º) la de pena cumulativa cuando se concede al acreedor...
...la facultad de exigir conjuntamente el cumplimiento de la obligación principal y la pena, que como excepción a la regla general excluyente de la petición simultánea del cumplimiento y de satisfacción de la pena convencional dada la excesiva onerosidad para el deudor, ha de ser interpretada restrictivamente y requiere que la voluntad de los contratantes sobre el particular conste de manera...
Sentencia CIVIL Nº 126/2017, TS, Sala de lo Civil, Sec. 1, Rec 153/2015, 24-02-2017
Orden: Civil
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: BAENA RUIZ, EDUARDO
Nº de sentencia: 126/2017
...: pueden considerarse contrarias a la moral o al orden público las penas convencionales cuya cuantía exceda extraordinariamente la de los daños y perjuicios que, al tiempo de la celebración del contrato, pudo razonablemente preverse que se derivarían del incumplimiento contemplado en la cláusula penal correspondiente. No sólo las cláusulas penales «opresivas», intolerablemente limitadoras de la libertad...
Sentencia Civil Nº 169/2008, AP - Tarragona, Sec. 1, Rec 422/2007, 30-04-2008
Orden: Civil
Tribunal: AP - Tarragona
Ponente: BARCENILLA VISUS, MARIA DE LOS ANGELES
Nº de sentencia: 169/2008
...cuotas del préstamo y haber incumplido su obligación por causas ajenas a su voluntad por lo que entiende procede, modificar equitativamente la pena convenida.Como establece la S.T.S. de 20 de junio de 2007 "El artículo 1.154 remite al juicio de equidad del Juez para la moderación de la pena convencional "cuando la obligación principal hubiera sido en parte o irregularmente cumplida por el deudor...
Sentencia Civil Nº 225/2013, AP - Girona, Sec. 1, Rec 70/2013, 30-05-2013
Orden: Civil
Tribunal: AP - Girona
Nº de sentencia: 225/2013
...fundamento en la inexistencia de perjuicios o que estos han sido inferiores a los que se reclama.
Por otro lado, dice la
Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de mayo de 2012 , que '
el
artículo 1.154 del CC remite al juicio de equidad del juez para la moderación de la pena convencional «cuando la obligación principal hubiera sido en parte o irregularmente cumplida por el deudor», respondiendo a la...
...,
26 de marzo de 2009, RC núm. 442/2004
y
1 de octubre de 2010; RC núm. 633/2006
y
10 de junio de 2011, RC núm. 651/2007
). Sin embargo, esta concepción descarta el uso de la potestad judicial moderadora de la pena convencional , aun en supuestos de incumplimiento parcial o defectuoso, cuando este incumplimiento parcial o defectuoso hubiera sido el pactado como supuesto condicionante de...
Sentencia Civil Nº 626/2013, AP - Madrid, Sec. 12, Rec 286/2012, 11-07-2013
Orden: Civil
Tribunal: AP - Madrid
Nº de sentencia: 626/2013
..., viniendo abocado al cierre del local el recurrente ante la crisis económica.
El
art. 1.154 del Código Civil , remite al juicio equidad del Juez para la moderación de la pena convencional , en los casos en que la obligación principal hubiera sido en parte o irregularmente cumplida por el deudor.
La
sentencia del Tribunal Supremo de 20 de junio de 2007 , afirmaba que dicha norma responde a la idea de...
Sentencia Civil Nº 180/2008, AP - Cadiz, Sec. 8, Rec 71/2008, 16-10-2008
Orden: Civil
Tribunal: AP - Cadiz
Ponente: RODRIGUEZ BERMUDEZ DE CASTRO, IGNACIO
Nº de sentencia: 180/2008
...deudor y establece además un régimen de privilegio a favor del acreedor". Así también la sentencia de 25 de Enero de 2008, recurso 484/2001 . Ahora bien, en el caso de autos, la pena se dirige exclusivamente a sancionar el retraso en el cumplimiento, por lo que nos encontramos ante una modalidad singular dentro de las penas convencionales , cuya particularidad radica en que la estrictamente moratoria...
Sentencia Civil Nº 164/2010, AP - Alicante, Sec. 8, Rec 77/2010, 16-04-2010
Orden: Civil
Tribunal: AP - Alicante
Ponente: GARCIA-CHAMON CERVERA, ENRIQUE
Nº de sentencia: 164/2010
...coste de la reparación de los defectos y de las omisiones durante las dos primeras fases de ejecución se eleva a la suma de 7.794,33.- €, al ser la cantidad reclamada en la demanda por este concepto.
CUARTO.- En las alegaciones quinta y sexta del recurso se denuncia la indebida aplicación de la cláusula penal por retraso en la ejecución de la obra y el error en la cuantificación de la pena ...
...convencional .
En el anexo del contrato de obra se estipuló que "si la instalación o construcción se alargara más de cinco semanas sin causas especiales, se penalizará a la empresa con 600 Euros diarios. No podrá justificarse el retraso por la falta de material, andamios, personal, etc."
En nuestro caso, ambas partes coinciden en que el término final de las cinco semanas para la aplicación de la
cláusula...
Sentencia Civil Nº 640/2009, AP - Barcelona, Sec. 4, Rec 742/2008, 10-12-2009
Orden: Civil
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: RIERA FIOL, AMPARO
Nº de sentencia: 640/2009
...de 2.352,64 euros, a que ascienden las rentas de julio a octubre de 2006 impagadas por el arrendatario, 435,96 euros por los recibos de gas y electricidad abonados por cuenta del arrendatario, 1.176,32 euros, en concepto de pena convencional pactada en el contrato para el supuesto de impago de la renta, 7.207,61 euros, por las reparaciones que debió efectuar en la vivienda para restituirla al...
Sentencia Civil Nº 252/2009, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 717/2008, 18-05-2009
Orden: Civil
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: BACHS ESTANY, JOSE MARIA
Nº de sentencia: 252/2009
..., pels professionals intervinents (clàusula 2) i que per al cas que s'hagués de recórrer a la via judicial i en ella s'usessin perits, procuradors o resultés sentència amb condemna en costes a favor del contrari, tots els conceptes correran de càrrec del demandant (l'aquí demandat); la clàusula 4 és una pena convencional per al cas de desistir de l'encàrrec en el transcurs de la negociació-. c) Resulta...