Jurisprudencia sobre Contrato de permuta.

Se aceptan los de la resolución recurrida en tanto no se opongan a los de la presente resolución y;PRIMERO.- La cuestión litigiosa es resumida con acierto en el fundamento de derecho número primero de los de la resolución recurrida en la que se indica:"Las partes litigantes suscribieron un contrato de permuta de fecha 11 de febrero de 1999 por el que la familia Carlos Manuel Edurne cedía la finca... ...registral nº NUM031 del Registro de la Propiedad de La Almunia de Dª Godina y en contraprestación Novacons SL les entregaba los inmuebles reflejados en el hecho 3º de la demanda, por un valor conjunto de 90.000.000 Ptas., si bien en la estipulación 3ª del contrato de permuta se efectúa una valoración individual de cada inmueble.La entrega de los inmuebles debió realizarse el mismo día que la de la...

No se aceptan los de la resolución recurrida en tanto se oponen a los de la presente resolución y; PRIMERO.- D. Romeo recurre la sentencia de primer grado, dictada en rebeldía de la demandada, PLANIFICACIONES CIVILES SL, en cuanto acoge tal sólo parcialmente su demanda. Ejercitaba en ella una acción de resolución por incumplimiento del contrato de permuta de suelo por vuelo que ambas partes... ...debió haberle sido entregada por la demandada, hasta la fecha en que de forma firme y efectiva le restituya la posesión del bien entregado, y ello en cumplimiento de la cláusula penal moratoria pactada en la estipulación 4ª del contrato de permuta; y que se la condenara asimismo a indemnizarle todos los daños y perjuicios irrogados por el incumplimiento, a fijar en ejecución de sentencia. La...

...parte actora está rechazando implícitamente la pretensión reconvencional de la parte apelante pues su petición también era de resolución pero con soporte en los incumplimientos de la parte actora. Si se razona en la sentencia que la actora ha cumplido con aquello a que se comprometió en el contrato de permuta es claro que está desestimando la reconvención de la apelante. Tampoco es cierto lo que se... ...de financiación de la recurrente para acometer el proyecto. SEGUNDO .- Sobre la cuestión de fondo la Sala no puede más que compartir los argumentos contenidos en la sentencia para resolver como lo hace. Se trata de un contrato de permuta en el que los actores han cumplido escrupulosamente su obligación de entregar la finca que constituía el objeto principal de su prestación. Finca perfectamente...

...cumplidamente el adeudo por parte de la demandada de los treinta y tres mil quinientos euros reclamados en la demanda por retrasos en la ejecución del contrato de permuta. Sostiene la parte recurrente que, si bien es cierto que en la escritura pública de ejecución del contrato de permuta, de fecha catorce de Diciembre de dos mil siete se pactó que con la entrega quedaba totalmente cumplido el contrato... ..., dándose las partes carta de pago de las obligaciones asumidas en aquél, lo cierto es que en la misma fecha se libraron contra la demandada dos recibos, por importe de veintisiete mil euros cada uno, correspondientes al abono de tales retrasos, que posteriormente fueron devueltos por la demandada. II.- Es un hecho no controvertido que las partes litigantes, en el contrato privado de permuta que...

PRIMERO .-Por la representación procesal de Dª Genoveva y Dª Guillerma y la mercantil AUXICAR SL, se interpuso demanda contra D. Bartolomé y la mercantil HOTEL PRÍNCIPE PIO SA, en la que se ejercita acción de cumplimiento de obligaciones derivadas del contrato privado de permuta, suscrito en fecha 29 de julio de 2004, entre el... ..., al pago por daños y perjuicios derivados del incumplimiento doloso, al pago de intereses, calculados al interés legal del dinero, por importe TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN, euros. (3.699.026 €.), calculados desde la fecha del contrato de permuta hasta la fecha de presentación de la demanda, a mis mandantes. 3. Que, se condene a don Bartolomé, a...

Victorio y doña Leticia, los siguientes pronunciamientos: 1)la resolución del contrato de permuta de fecha 22 de noviembre de 2005 - copia indiscutida de dicho contrato fue presentada con la demanda como documento número dos y obra unido a las actuaciones entre los folios 30 y 40 - por imposibilidad sobrevenida al resultar imposible su cumplimiento; 2) la condena solidaria de dichos demandados... ...a la devolución de 90.000 € - cantidad entregada cuenta como parte del precio del contrato por dicha demandante - más los intereses legales devengados desde la fecha de entrega de dicha suma; 3) la devolución y pago por parte de los demandados del importe de 112. 628,06 € abonado por la actora en concepto de ramas por gastos de urbanización, como consecuencia del referido contrato de permuta, más...

PRIMERO.- La actora promovió frente a la entidad Iniciativas Alixar SL, una acción de cumplimiento de un contrato de permuta de solar edificable por obra futura de 4/2/2005, alegando que, pese al cumplimiento de las obligaciones de la actora (entrega de solar y actos precisos para inmatriculación), la demandada no había cumplido con la entrega libre de cargas de las cuatro fincas... ...pactadas, interesando se condene al cumplimiento del contrato y, subsidiariamente, de ser imposible, a abonar 180.000 euros por ser el valor de la contraprestación pactada. La demandada se opuso a la demanda y, si bien admitía la firma del contrato de permuta, alegaba que la actora suscribió posteriormente el 16/3/2016 un contrato de gestión de cobro del contrato de permuta con la entidad Necmar...

ACCIONES DE NULIDAD DE UN CONTRATO DE PERMUTA Y CANCELACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES REGISTRALES DE LAS FINCAS OBJETO DEL CONTRATO DE PERMUTA. Recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación contra sentencia recaída en un juicio ordinario tramitado en atención a la cuantía, siendo esta superior a 600.000 euros.- Inadmisión del recurso extraordinario por infracción procesal por... PRIMERO.-Los presentes recursos de casación y extraordinario por infracción procesal se han interpuesto contra una sentencia dictada en la segunda instancia de un juicio ordinario, tramitado por razón de la cuantía, en el que la parte demandante, Promodico S.L, ejercitó contra las codemadadas Algymar S.L. y Beljepan, S.L acción de nulidad del contrato de permuta de solar por edificación futura de... ...demanda, ha de estimarse que tampoco en este caso puede prosperar el motivo de impugnación así articulado. La Sentencia de instancia desestima la petición principal que venía dada por la solicitud de nulidad del contrato de permuta, y consecuencia de la declaración de nulidad de dicho contrato, serían el resto de las peticiones contenidas en el Suplico de la demanda, por lo cual, es evidente, que...