Acerca de operadores lógicos
Jurisprudencia sobre Culpa in eligendo.
Quisiste decir...
Filtros
Tipo de sentencia
Sentencia
Auto
Acuerdo de Sala
Orden
Civil
Constitucional
Sentido del fallo
Desestima
Estima
Estima parcialmente
Absuelve
Condena
Ponente
Bachs Estany, Jose Maria
Duro Ventura, Cesareo Francisco
Escudero Rubio, Victor Manuel
Caturla Juan, Encarnacion
Seijas Quintana, Jose Antonio
Voces
Daños y perjuicios
Responsabilidad
Sociedad de responsabilidad limitada
Asegurador
Comunidad de propietarios
Búsqueda: Voces
Culpa in eligendo
Sentencia Civil AP - Pontevedra, Sec. 6, Rec 186/2012, 10-09-2013
Orden: Civil
Tribunal: AP - Pontevedra
Ponente: PICATOSTE BOBILLO, JULIO CESAR
...estar unidos por una relación de jerarquía o dependencia, ha de haber elegido diligentemente a los profesionales encargados de dicha ejecución, de suerte que, de haber encargado la realización de las labores a personas no cualificadas, incurre en una responsabilidad directa ex art. 1903 CC por 'culpa in eligendo '. En este sentido, la reciente Sentencia de esta Sala de 25 de enero de 2007 , en un...
...de 2005 ; 3 de abril y 7 diciembre de 2006 )». En parecidos términos se pronunció la posterior Sentencia de 30 de marzo de 2007 , que apreció, asimismo, culpa ' in eligendo ' e ' in vigilando ' en los daños producidos por una empresa contratista poco cualificada a terceros, en la figura del comitente, en aplicación de la interpretación jurisprudencial del art. 1903 CC .' Esta jurisprudencia es...
Sentencia Civil Nº 217/2011, AP - Leon, Sec. 2, Rec 229/2011, 08-06-2011
Orden: Civil
Tribunal: AP - Leon
Ponente: MUÑIZ DIEZ, ANTONIO
Nº de sentencia: 217/2011
...culpa "in eligendo ".
Pese a ello alegan los demandados, ahora recurrentes, como hecho exculpatorio que nos hallamos ante la situación de caso fortuito del
artículo 1.105 del Código Civil . Pues bien, en cuanto a la posible exoneración de responsabilidad por caso fortuito la misma debe ser descartada. Como dice la
Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 2004 : "El
art. 1.105 CC...
Sentencia Civil Nº 84/2009, AP - Tarragona, Sec. 1, Rec 147/2008, 11-02-2009
Orden: Civil
Tribunal: AP - Tarragona
Ponente: DIAZ MUYOR, MANUEL
Nº de sentencia: 84/2009
...contemplada, del "contratista", no ha dicho que el Promotor "solo" responde cuando deba responder el constructor, porque ello supondría exonerar al Promotor no constructor, (que nunca construye, ni puede por tanto causar el daño propio de los demás agentes), entre otros casos, cuando los vicios fueren imputables a los técnicos, y haya existido culpa "in eligendo " en la elección de estos por parte del...
Sentencia Civil Nº 122/2012, AP - Sevilla, Sec. 8, Rec 1391/2012, 22-03-2012
Orden: Civil
Tribunal: AP - Sevilla
Ponente: MAROTO MARQUEZ, JOAQUIN PABLO
Nº de sentencia: 122/2012
...en la elección de las contratas, su "culpa in eligendo ", que no puede justificar una ampliación del plazo de entrega...".
No puede por menos que compartirse la interpretación que ofrece dicha sentencia sobre los casos en que existe retraso en la entrega que facultan a los compradores a resolver el contrato ex
artículo 1124 del Código Civil . Por supuesto que un mero retraso no relevante no da...
Sentencia CIVIL Nº 132/2016, JM Oviedo, Sec. 1, Rec 341/2011, 22-12-2016
Orden: Civil
Tribunal: Juzgados de lo Mercantil - Oviedo
Ponente: MUÑOZ PAREDES, ALFONSO
Nº de sentencia: 132/2016
...él realizar o supervisar, de modo que cuando menos existe una negligencia o culpa
in eligendo , al encargar la tarea contable a quien no debió [
SSAP de Barcelona, Sección 15ª, de 27 de Abril de 2007;
Madrid, Sección 28ª, de 7 de Mayo de 2012;
Sevilla, sección 5ª, de 1 de Octubre de 2008 [
JUR 2009, 80544]; Zaragoza, Sección 5ª, de 24 de Junio de 2008 (JUR 2008,
337828); Tarragona de 15 de...
Sentencia Civil Nº 33/2016, AP - Cantabria, Sec. 4, Rec 191/2015, 24-01-2016
Orden: Civil
Tribunal: AP - Cantabria
Ponente: LOPEZ DE LEMUS, JOAQUIN TAFUR
Nº de sentencia: 33/2016
...cualificación (culpa in eligendo ), cosa que ni tan siquiera se sugiere en la demanda iniciadora de este procedimiento; o si el dueño de la obra se hubiera arrogado facultades de dirección técnica.SEXTO. -No siendo el dueño de la obra deudor en la relación interna, nunca podrían serlo sus administradores, porque la responsabilidad de estos tiene por presupuesto la de la mercantil que administran.La estimación...
Sentencia Civil Nº 77/2013, AP - Sevilla, Sec. 8, Rec 9812/2012, 18-02-2013
Orden: Civil
Tribunal: AP - Sevilla
Ponente: JIMENEZ BALLESTER, FEDERICO
Nº de sentencia: 77/2013
...pueden eximirle de responsabilidad frente a los compradores de las viviendas, dada su reiterada falta de diligencia en la elección de las contratas, su 'culpa in eligendo ', que no puede justificar una ampliación del plazo de entrega...'.
QUINTO.- En ese mismo fundamento de derecho se añadía en esta resolución que: 'No puede por menos que compartirse la interpretación que ofrece dicha sentencia sobre...
Sentencia Civil Nº 261/2011, AP - Tarragona, Sec. 1, Rec 543/2010, 10-06-2011
Orden: Civil
Tribunal: AP - Tarragona
Ponente: DIAZ MUYOR, MANUEL
Nº de sentencia: 261/2011
...través de su actividad, lo que genera una situación de dependencia de los contratados por ella, constructores y técnicos, tanto económica como laboral que permite a la promotora comitente intervenir en el proceso constructivo, supervisando su desarrollo y apreciando las situaciones generadoras de daños materiales, siendo partícipe tanto por culpa "in eligendo " como por culpa "in vigilando", frente al...
Sentencia Civil Nº 90/2013, AP - Sevilla, Sec. 8, Rec 1298/2013, 21-02-2013
Orden: Civil
Tribunal: AP - Sevilla
Ponente: JIMENEZ BALLESTER, FEDERICO
Nº de sentencia: 90/2013
...y, por tanto, no pueden eximirle de responsabilidad frente a los compradores de las viviendas, dada su reiterada falta de diligencia en la elección de las contratas, su 'culpa in eligendo ', que no puede justificar una ampliación del plazo de entrega...'.
QUINTO.- En ese mismo fundamento de derecho se añadía en esta resolución que: 'No puede por menos que compartirse la interpretación que ofrece...
Sentencia Civil Nº 56/2011, AP - Girona, Sec. 2, Rec 504/2010, 14-02-2011
Orden: Civil
Tribunal: AP - Girona
Ponente: REY HUIDOBRO, JOSE ISIDRO
Nº de sentencia: 56/2011
...desarrollo y apreciando las situaciones generadoras de daños materiales, siendo partícipe tanto por culpa "in eligendo " como por culpa "in vigilando", frente al tercero perjudicado, sin perjuicio de la posibilidad de repetición contra el que sea autor material y directo de la actuación dañosa y de la intervención provocada que contempla la
Disposición adicional séptima de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre...
Quisiste decir...
Búsqueda: Voces
Culpa in eligendo
Sentencia Civil AP - Pontevedra, Sec. 6, Rec 186/2012, 10-09-2013
Orden: Civil
Tribunal: AP - Pontevedra
Ponente: PICATOSTE BOBILLO, JULIO CESAR
...estar unidos por una relación de jerarquía o dependencia, ha de haber elegido diligentemente a los profesionales encargados de dicha ejecución, de suerte que, de haber encargado la realización de las labores a personas no cualificadas, incurre en una responsabilidad directa ex art. 1903 CC por 'culpa in eligendo '. En este sentido, la reciente Sentencia de esta Sala de 25 de enero de 2007 , en un...
...de 2005 ; 3 de abril y 7 diciembre de 2006 )». En parecidos términos se pronunció la posterior Sentencia de 30 de marzo de 2007 , que apreció, asimismo, culpa ' in eligendo ' e ' in vigilando ' en los daños producidos por una empresa contratista poco cualificada a terceros, en la figura del comitente, en aplicación de la interpretación jurisprudencial del art. 1903 CC .' Esta jurisprudencia es...
Sentencia Civil Nº 217/2011, AP - Leon, Sec. 2, Rec 229/2011, 08-06-2011
Orden: Civil
Tribunal: AP - Leon
Ponente: MUÑIZ DIEZ, ANTONIO
Nº de sentencia: 217/2011
...culpa "in eligendo ".
Pese a ello alegan los demandados, ahora recurrentes, como hecho exculpatorio que nos hallamos ante la situación de caso fortuito del
artículo 1.105 del Código Civil . Pues bien, en cuanto a la posible exoneración de responsabilidad por caso fortuito la misma debe ser descartada. Como dice la
Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 2004 : "El
art. 1.105 CC...
Sentencia Civil Nº 84/2009, AP - Tarragona, Sec. 1, Rec 147/2008, 11-02-2009
Orden: Civil
Tribunal: AP - Tarragona
Ponente: DIAZ MUYOR, MANUEL
Nº de sentencia: 84/2009
...contemplada, del "contratista", no ha dicho que el Promotor "solo" responde cuando deba responder el constructor, porque ello supondría exonerar al Promotor no constructor, (que nunca construye, ni puede por tanto causar el daño propio de los demás agentes), entre otros casos, cuando los vicios fueren imputables a los técnicos, y haya existido culpa "in eligendo " en la elección de estos por parte del...
Sentencia Civil Nº 122/2012, AP - Sevilla, Sec. 8, Rec 1391/2012, 22-03-2012
Orden: Civil
Tribunal: AP - Sevilla
Ponente: MAROTO MARQUEZ, JOAQUIN PABLO
Nº de sentencia: 122/2012
...en la elección de las contratas, su "culpa in eligendo ", que no puede justificar una ampliación del plazo de entrega...".
No puede por menos que compartirse la interpretación que ofrece dicha sentencia sobre los casos en que existe retraso en la entrega que facultan a los compradores a resolver el contrato ex
artículo 1124 del Código Civil . Por supuesto que un mero retraso no relevante no da...
Sentencia CIVIL Nº 132/2016, JM Oviedo, Sec. 1, Rec 341/2011, 22-12-2016
Orden: Civil
Tribunal: Juzgados de lo Mercantil - Oviedo
Ponente: MUÑOZ PAREDES, ALFONSO
Nº de sentencia: 132/2016
...él realizar o supervisar, de modo que cuando menos existe una negligencia o culpa
in eligendo , al encargar la tarea contable a quien no debió [
SSAP de Barcelona, Sección 15ª, de 27 de Abril de 2007;
Madrid, Sección 28ª, de 7 de Mayo de 2012;
Sevilla, sección 5ª, de 1 de Octubre de 2008 [
JUR 2009, 80544]; Zaragoza, Sección 5ª, de 24 de Junio de 2008 (JUR 2008,
337828); Tarragona de 15 de...
Sentencia Civil Nº 33/2016, AP - Cantabria, Sec. 4, Rec 191/2015, 24-01-2016
Orden: Civil
Tribunal: AP - Cantabria
Ponente: LOPEZ DE LEMUS, JOAQUIN TAFUR
Nº de sentencia: 33/2016
...cualificación (culpa in eligendo ), cosa que ni tan siquiera se sugiere en la demanda iniciadora de este procedimiento; o si el dueño de la obra se hubiera arrogado facultades de dirección técnica.SEXTO. -No siendo el dueño de la obra deudor en la relación interna, nunca podrían serlo sus administradores, porque la responsabilidad de estos tiene por presupuesto la de la mercantil que administran.La estimación...
Sentencia Civil Nº 77/2013, AP - Sevilla, Sec. 8, Rec 9812/2012, 18-02-2013
Orden: Civil
Tribunal: AP - Sevilla
Ponente: JIMENEZ BALLESTER, FEDERICO
Nº de sentencia: 77/2013
...pueden eximirle de responsabilidad frente a los compradores de las viviendas, dada su reiterada falta de diligencia en la elección de las contratas, su 'culpa in eligendo ', que no puede justificar una ampliación del plazo de entrega...'.
QUINTO.- En ese mismo fundamento de derecho se añadía en esta resolución que: 'No puede por menos que compartirse la interpretación que ofrece dicha sentencia sobre...
Sentencia Civil Nº 261/2011, AP - Tarragona, Sec. 1, Rec 543/2010, 10-06-2011
Orden: Civil
Tribunal: AP - Tarragona
Ponente: DIAZ MUYOR, MANUEL
Nº de sentencia: 261/2011
...través de su actividad, lo que genera una situación de dependencia de los contratados por ella, constructores y técnicos, tanto económica como laboral que permite a la promotora comitente intervenir en el proceso constructivo, supervisando su desarrollo y apreciando las situaciones generadoras de daños materiales, siendo partícipe tanto por culpa "in eligendo " como por culpa "in vigilando", frente al...
Sentencia Civil Nº 90/2013, AP - Sevilla, Sec. 8, Rec 1298/2013, 21-02-2013
Orden: Civil
Tribunal: AP - Sevilla
Ponente: JIMENEZ BALLESTER, FEDERICO
Nº de sentencia: 90/2013
...y, por tanto, no pueden eximirle de responsabilidad frente a los compradores de las viviendas, dada su reiterada falta de diligencia en la elección de las contratas, su 'culpa in eligendo ', que no puede justificar una ampliación del plazo de entrega...'.
QUINTO.- En ese mismo fundamento de derecho se añadía en esta resolución que: 'No puede por menos que compartirse la interpretación que ofrece...
Sentencia Civil Nº 56/2011, AP - Girona, Sec. 2, Rec 504/2010, 14-02-2011
Orden: Civil
Tribunal: AP - Girona
Ponente: REY HUIDOBRO, JOSE ISIDRO
Nº de sentencia: 56/2011
...desarrollo y apreciando las situaciones generadoras de daños materiales, siendo partícipe tanto por culpa "in eligendo " como por culpa "in vigilando", frente al tercero perjudicado, sin perjuicio de la posibilidad de repetición contra el que sea autor material y directo de la actuación dañosa y de la intervención provocada que contempla la
Disposición adicional séptima de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre...