Jurisprudencia sobre Exce...ontractus.

Jurisprudencia sobre Exceptio non rite adimpleti contractus.

Filtrar...

Filtros

Tribunal

Tipo de sentencia

Orden

Sentido del fallo

Ponente

Año

Voces

Exceptio non rite adimpleti contractus

Orden por

Importancia

Voces

Exceptio non rite adimpleti contractus

Sentencia Civil Nº 543/2006, AP - Pontevedra, Sec. 1, Rec 549/2006, 11-10-2006

Orden: Civil

Tribunal: AP - Pontevedra

Ponente: VALDES GARRIDO, FRANCISCO JAVIER

Nº de sentencia: 543/2006

...) subsidiariamente , a lo más, aplicación al caso de la excepción de cumplimiento inadecuado o de contrato no cumplido regularmente ("exceptio non rite adimpleti contractus"), de carácter no grave ni relevante, con el efecto de determinar tan solo una rebaja de la cantidad reclamada por el actor, cual, al entender del recurrente, cabe desprender del dato de que el demandado únicamente haya tenido que realizar... ...la palabra dada y a la buena fe han dado lugar al nacimiento de dos acciones diferentes, una de contrato no cumplido, llamada "non adimpleti contractus", y otra de contrato no cumplido adecuadamente en cantidad, calidad, manera o tiempo, denominada "exceptío non rite adimpleti contractus", acciones no reguladas expresamente en nuestro ordenamiento jurídico pero cuya existencia está implícitamente...

Sentencia Civil Nº 261/2008, AP - Valencia, Sec. 8, Rec 51/2008, 12-05-2008

Orden: Civil

Tribunal: AP - Valencia

Ponente: SANCHEZ ALCARAZ, EUGENIO

Nº de sentencia: 261/2008

...demandada Elumina Ibérica S.A. se opuso íntegramente a la demanda, con sustento en la " exceptio non rite adimpleti contractus", alegando que la demandante con clara negligencia nunca instaló correctamente los aparatos objeto del contrato, lo que provocó innumerables problemas de funcionamiento y que, a su vez, tampoco prestó correctamente el servicio de asistencia técnica contratado, por lo que, en... ...determinarse con arreglo al contrato, y sin necesidad de requerimiento ni de ninguna otra formalidad por parte del vendedor. Frente a ello aduce la demandada la defectuosa prestación realizada por Ransomes Jacobsen Ltd, consistente en la deficiente instalación, funcionamiento y mantenimiento de la mercancía suministrada, fundando, en suma, su resistencia en la exceptio " non rite adimpleti contractus". Como...

Sentencia Civil Nº 240/2012, AP - Barcelona, Sec. 4, Rec 293/2011, 27-04-2012

Orden: Civil

Tribunal: AP - Barcelona

Ponente: RIERA FIOL, AMPARO

Nº de sentencia: 240/2012

..., que establecía como plazo máximo para la entrega el segundo semestre de 2007, pero ello no impediría la acción ejercitada en la demanda principal, sino todo lo más permitiría al demandado oponer la exceptio non rite adimpleti contractus, descontándose del precio a pagar los daños y perjuicios que el retraso le hubiese causado. Sin embargo, considera que la cláusula novena del contrato de fecha 4...

Sentencia Civil Nº 303/2009, AP - Alicante, Sec. 9, Rec 182/2009, 21-05-2009

Orden: Civil

Tribunal: AP - Alicante

Ponente: VALERO DIEZ, JOSE MANUEL

Nº de sentencia: 303/2009

...si el contratista no le ha hecho entrega o no pone la obra a su disposición ("exceptio non adimpleti contractus"), como si solamente ha cumplido en parte o ha tratado de cumplir de un modo defectuoso su obligación de entrega ("exceptio non rite adimpleti contractus"), porque la característica de este contrato es que la obligación del empresario no se agota con la mera ejecución de la obra, sino en... ...una realización que reúna las cualidades prometidas y que además no adolezca de vicios o defectos que adolezcan o disminuyan el valor o utilidad previstos en el contrato".Pues bien, la "exceptio non rite adimpleti contractus", que es la que cabría por un cumplimiento defectuoso, cual aquí sucede, según reiteradísima doctrina y jurisprudencia únicamente faculta para ejercitar las acciones...

Sentencia Civil Nº 588/2012, AP - Baleares, Sec. 3, Rec 484/2012, 18-12-2012

Orden: Civil

Tribunal: AP - Baleares

Ponente: RIGO ROSELLO, MARIA ROSA

Nº de sentencia: 588/2012

Constructora SA se personó en autos y se opuso a las pretensiones articuladas en su contra en aquel escrito inicial, invocando la exceptio non adimpleti contractus y la exceptio non rite adimpleti contractus por cuanto el hormigón contratado fue HA-30-B-20-IIa y no fue éste el suministrado por Formigons Can Ramis. Ello fue la causa de que Endesa resolviera el contrato con Contratas y Obras y le retuviera... ...de contrato no cumplido adecuadamente en cantidad, calidad, manera o tiempo, denominada 'exceptio non rite adimpleti contractus', excepciones no reguladas expresamente en nuestro ordenamiento jurídico pero cuya existencia está implícitamente admitida en diversos preceptos y han sido sancionadas por la jurisprudencia; así, en cuanto a la primera, los arts. 1466 , 1500.2 , 1100 y 1124 Código...

Sentencia Civil Nº 36/2013, AP - Asturias, Sec. 4, Rec 530/2012, 05-02-2013

Orden: Civil

Tribunal: AP - Asturias

Ponente: SOTO-JOVE FERNANDEZ, JOSE ANTONIO

Nº de sentencia: 36/2013

...encontramos ante una alegación de incumplimiento de obra sino de cumplimiento defectuoso, 'exceptio non rite adimpleti contractus' articulable en aras a una reducción del precio contractual pero no en orden a eludir todo pago del material vendido y colocado pues del propio informe antedicho se desprende que el mismo cumple una vez instalado sus funciones esenciales. SEGUNDO.-Frente al dictamen reseñado la...

Sentencia Civil Nº 208/2009, AP - Asturias, Sec. 7, Rec 55/2009, 03-04-2009

Orden: Civil

Tribunal: AP - Asturias

Ponente: MARTIN DEL PESO, RAFAEL

Nº de sentencia: 208/2009

..., de acuerdo con la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de julio de 2003 , los requisitos que ha de tener la excepción de contrato parcialmente cumplido: Los incumplimientos contractuales alegados y probados del recurrente, configuran la oposición a la resolución, como una " exceptio non rite adimpleti contractus ", cuyos efectos, en relación con la licitud de la suspensión provisional del pago del...

Sentencia Civil Nº 110/2010, AP - Barcelona, Sec. 19, Rec 297/2009, 08-03-2010

Orden: Civil

Tribunal: AP - Barcelona

Ponente: REGADERA SAENZ, JOSE MANUEL

Nº de sentencia: 110/2010

.... en reclamación de 9.007,23 euros que le son debidos en virtud del contrato de arrendamiento de servicios existente entre las partes. Por otra parte, la demanda estimó íntegramente la demanda reconvencional interpuesta por la demandada en reclamación de 14.928,76 euros, que alegó la "exceptio non rite adimpleti contractus" y reclamó el importe de los trabajos necesarios para reparar lo mal ejecutado... ...desestimado.TERCERO.- Se discute la apreciación de la concurrencia de la "exceptio non rite adimpleti contractus" por cuanto señala la apelante que si no terminó las obras debidamente fue porque la demandada reconvincente se lo impidió. Como suele ser habitual en estos casos, la contraparte opone que si impidió la continuación de las obras y dejó de abonar lo pactado fue porque la actora lo estaba haciendo mal.Pues...

Sentencia Civil Nº 506/2011, AP - Madrid, Sec. 11, Rec 775/2010, 23-09-2011

Orden: Civil

Tribunal: AP - Madrid

Ponente: PATIÑO ALVES, BEATRIZ

Nº de sentencia: 506/2011

...jurídicas o garantías procesales y en la violación del principio de tutela judicial efectiva. De este modo, SOGIM, S.A. sostiene que, al inaplicarse el artículo 67.3 LCCH , en relación con lo dispuesto en el artículo 824.2 LEC , se ha vulnerado su derecho de defensa, toda vez que al no estimarse la exceptio non rite adimpleti contractus , el demandado no pudo acreditar que el negocio jurídico (que... ...exceptio non rite adimpleti contractus no se haya estimado, y otra bien distinta es que hayan vulnerado las garantías procesales y el principio de la tutela judicial efectiva del demandado. En efecto, el apelante -en todo momento- a lo largo de su recurso de apelación sostiene que en la fase probatoria del procedimiento ejecutivo acreditó el incumplimiento de la actora cambiaria. Es más: no sólo...

Sentencia Civil Nº 127/2010, AP - Baleares, Sec. 3, Rec 606/2009, 23-03-2010

Orden: Civil

Tribunal: AP - Baleares

Ponente: ROSELLO LLANERAS, GUILLERMO

Nº de sentencia: 127/2010

...promotora sita en la localidad de Santa Eulalia (Ibiza). La promotora demandada contestó la demanda alegando, con carácter previo y "antes de entrar a conocer del fondo del asunto", la exceptio non rite adimpleti contractus atribuyendo a la constructora un primer incumplimiento del contrato consistente en el retraso en la ejecución de la obra de 288 días que, conforme a la cláusula penal pactada, la... . La jurisprudencia ha distinguido, aunque no siempre con la precisión deseable, entre la exceptio non adimpleti contractus y la exceptio non rite adimpleti contractus, distinción que se ha basado en la gravedad del incumplimiento, especialmente en el contrato de obra, para señalar si los defectos de la obra son de importancia y trascendencia en relación con la finalidad perseguida y con la facilidad...