Jurisprudencia sobre Fuerza mayor.

. Según la misma, la vivienda, como parte del precio, deberá ser entregada por BURGASPARLA, S.L. a INVERSIONES SANTOS-MANSO, con todos los permisos y licencias precisos, en perfectas condiciones de habitabilidad y libre de toda carga, no más tarde del día treinta de mayo de 2.012, salvo causa de fuerza mayor. Es evidente que se fijó dicha fecha como término esencial, como lo demuestra la expresión que... ...a quien pudieran serle imputadas. Es obvio, por ello, que tal estipulación no debe ser interpretada a la luz de la 5ª y en los términos interesados por los demandados, no apreciándose contradicción alguna entre ellas que haga preciso acudir a las referidas reglas de la hermenéutica. La única razón por la que el término podría alargarse sería por causa de fuerza mayor, como la propia cláusula...

...pudiera considerarse constitutiva de un supuesto de fuerza mayor (ex.art. 1.105 Cci) que eximiera de responsabilidad a la demandada pues por no había observado toda cuanta diligencia era exigible a un 'tour operator' sin que la información genérica sobre el riesgo de huracanes contenida en el folleto del viaje (doc. 3 contestación) pudiera considerarse suficiente al no acreditarse por la compañía... ..., antes pues, de la entrada en vigor del citado Texto refundido. b) Fuerza mayor Conforme al art. 1.101 Cci 'quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren el tenor de aquéllas', matizando el art. 1105 Cci que 'fuera de los casos expresamente...

...acreditación de los daños reclamados. La inexistencia de incumplimiento contractual se basa en la existencia de una supuesta fuerza mayor. Ha de partirse del servicio a que venía siendo obligada a prestar la parte demandada; este consistía básicamente y en lo que atañe a los autos, en el suministro de Internet ADSL, desde diciembre de 2007 en el que se contrata ADLL 3 Mb y suministro de telefonía y ADSL... ...ello denuncia la pretendida fuerza mayor y que por tanto la interrupción del servicio ha de ser considerada como uno de los supuestos recogidos en las Condiciones Generales de Contratación en las que se establece que: ' la anterior obligación (la prestación del Servicio de internet ADSL) no será exigible a ya.com en caso de fuerza mayor o si se produce una caída de la red de datos que sirve de base...

...no concurrencia en este caso de un supuesto de fuerza mayor o caso fortuito. La aparte apelada impugno las alegaciones efectuadas de contrario , solicitando su desestimación y la confirmación de la sentencia apelada. SEGUNDO.- La juzgadora de instancia desestima la demanda origen de este procedimiento por entender que la demora en la terminacion y entrega de las viviendas objeto de compraventa no... ...fue imputable a la promotora demandada al mediar caso fortuito o fuerza mayor, concretamente la suspensión de la obra durante cuatro meses acordada en un procedimiento de interdicto de obra nueva seguido en su contra a instancia de la comunidad de propietarios colindante DIRECCION000 y el retraso de ocho meses habido en la obtención de la licencia de primera ocupación debido a la personación en el...

...de elevar la fecha de entrega de la vivienda a condición esencial del contrato, de modo que el incumplimiento del plazo de entrega (24 meses a contar desde la firma del contrato, más tres meses por posibles demoras, salvo casos de fuerza mayor, por lo que la vivienda debió ser entregada, a lo máximo, el día 22 de Agosto de 2006), faculta expresamente a los compradores a optar entre seguir exigiendo... ...entregada a los 24 meses de la firma del contrato, con posibilidad de ampliación de otros tres meses más, salvo fuerza mayor, por lo que el plazo máximo se cumplía el día 22 de Agosto de 2006; b) el día 29 de Mayo de 2007 se cursó un burofax por los compradores dando por resuelto el contrato, sin que a dicha fecha se hubiera obtenido la licencia de primera ocupación, la cual no tiene lugar hasta el día 17...

Málaga'. Considera, por tanto, que concurre fuerza mayor, siendo errónea la fundamentación jurídica contraria de la sentencia; que existe la buena fe por parte de 'MÁLAGA HAENDEL S.L.'; y, citando la sentencia del Tribunal Supremo de 8 de abril de 1999 y de la Audiencia Provincial de Málaga, sin concretar Sección, de 24 de abril de 2007, concluye que la imprevisible fuerza mayor imposibilita que... ...mayor. SEGUNDO.- Se aceptan los fundamentos de la resolución recurrida. La cuestión litigiosa que se plantea en este recurso, claramente contraída a si la paralización administrativa de la obra por la resolución municipal constituye un supuesto de fuerza mayor que exonere de responsabilidad a la promotora-vendedora por el incumplimiento de la obligación de entrega, ha sido resuelta expresamente por...

...situación de mora debe tenerse en cuenta no sólo la estipulación quinta, sino también la estipulación cuarta, que al fijar la fecha de entrega de la vivienda lo hace con la importante excepción de mediar 'justa causa', por lo que era inexigible la obligación por parte del comprador, no resultando aplicable la cláusula de intereses moratorios. Sobre la fuerza mayor y el carácter imprevisible e inevitable... ...retraso, haciendo perder el carácter vinculante de la fecha de entrega prevista. Y aunque la sentencia considera que es un supuesto de fuerza mayor, estima por el contrario que sus efectos no pueden producirse en la esfera jurídica del comprador, discrepando la parte apelante con el razonamiento de la sentencia, ya que la cuestión discutida no es tanto si el comprador puede sufrir un perjuicio por la...

...-administrativo, la excepción a la improrrogabilidad de los plazos contenida en el artículo 134.2 de la LEC , que tras establecer en su apartado 1º que los plazos son improrrogables, refiere que podrán, no obstante, interrumpirse los plazos y demorarse los términos en caso de fuerza mayor que impida cumplirlos, reanudándose su cómputo en el momento en que hubiera cesado la causa determinante de la interrupción... ...o demora, y que la concurrencia de fuerza mayor habrá de ser apreciada por el Tribunal, de oficio o a instancia de la parte que la sufrió, con audiencia de las demás. Sostiene que concurre fuerza mayor, pues la madre del Letrado, desde haces dos años sufre deterioros degenerativos graves por cuatro hernias discales de las cuales ha sido intervenida quirúrgicamente perdiendo la movilidad total de...