Jurisprudencia sobre Fuerza mayor.

...demandada se opone a la demanda alegando la existencia de caso fortuito o fuerza mayor, negando asimismo la causación de lesiones como consecuencia del siniestro. La sentencia de instancia desestima la demanda señalando que la parte demandante, sobre la que pesaba la carga de la prueba, no había acreditado los hechos constitutivos de su pretensión, esto es, que los daños cuyo resarcimiento reclamaba... ...del vehículo a motor es responsable en virtud del riesgo creado por la conducción del mismo, salvo que pruebe las circunstancias enumeradas en el indicado precepto y que le exonerarían de satisfacer la indemnización solicitada, a saber, que los daños personales reclamados fueron debidos únicamente a la conducta o a la negligencia del perjudicado, o a la fuerza mayor extraña a la conducción, o al...

PRIMERO.- Frente a la sentencia de instancia que, apreciando la excepción de fuerza mayor esgrimida por la demandada Mapfre, desestima las pretensiones formuladas en la demanda en ejercicio de la acción de repetición que a las entidades aseguradoras reconoce el art. 43 de la Ley de Contrato de Seguro para repetir contra el causante de los daños por los que indemnizó a su propio asegurado a... ...de la anterior instancia por la concurrencia de dudas de hecho y derecho. La entidad aseguradora apelada, en su escrito de oposición al recurso, solicitó la confirmación de la sentencia combatida. SEGUNDO.-La recurrente sustenta su impugnación en la errónea valoración de la prueba en que a su juicio incurre el Juzgador 'a quo' al conceptuar como fuerza mayor la existencia de vientos...

..., todo ello con expresa condena en costas. Como único motivo del recurso se refirió a la concurrencia de causa de fuerza mayor en el retraso en la entrega de la vivienda. Indicó que la sentencia apelada estima íntegramente la demanda y, en consecuencia, declara resuelto el contrato privado de compraventa de vivienda suscrito entre los demandantes y esta parte demandada, y condena a 'Málaga Haendel' a... ...promoción 'El Balcón de Alcaucín', pero justificó el mismo en la concurrencia de causa de fuerza mayor, por haber ordenado el Alcalde del Ayuntamiento de Alcaucín, mediante resolución administrativa de 15 de enero de 2008, la inmediata suspensión o paralización de las obras. Sin embargo, el Juzgado de instancia decide resolver el contrato. Y esta parte no puede compartir los razonamientos del Juzgado...

...discutió en el proceso seguido en primera instancia, y se reproduce en la instancia es la concurrencia, alegada por la parte demandada de un supuesto de fuerza mayor que justificara el incumplimiento de sus obligaciones en el contrato. La fuerza mayor la constituiría la falta de financiación de la obra por parte de Caja Cantabria, a la cual se había comprometido y que reclamó la promotora a la entidad... ...primera instancia declara (fundamento de derecho segundo) que no se reputa probada la falta de financiación de Caja Cantabria y aprecia que el incumplimiento de las obligaciones de la demandada en el contrato se debió a su propia insolvencia, que dio lugar a su declaración en concurso de acreedores y no a un supuesto de fuerza mayor. Significa además que no es admisible trasladar al consumidor las...

...en la fecha de dictado de la sentencia de segunda instancia tampoco se encontraba la obra en condiciones de ser entregada.', el TS contesta tot dient que: '...Alega el recurrente que la obligación de entrega no era esencial y que concurrió fuerza mayor como es el abandono de la obra por la constructora y que no se frustró el fin del contrato. Sobre ello debemos declarar que: A) Como en otras... ...comprador por haberla elegido, es un suceso que ocurre en el círculo de sus actividades empresariales sujetas a su control, no externo, imprevisible o inevitable (fuerza mayor). En conclusión, se ha violado por la vendedora la obligación esencial del contrato como es la entrega en plazo, al dejar pasar al menos dos años, sin que se terminara la obra, sin causa de fuerza mayor, frustrando el fin del...

...construcción ha experimentado un gran impacto, siendo uno de los primeros que ha resultado perjudicado por la crisis económica. En base a esta razón, invoca la concurrencia de fuerza mayor inevitable, lo que le obligó a darse de baja en la actividad emprendida como trabajadora autónoma. Es por lo que anterior que, la devolución de la subvención, le supondría un grave perjuicio económico, por lo que postula... ...de circunstancias excepcionales concurrentes que no han sido tenidas en debida consideración, derivadas de la crisis que nos asola y que califica de fuerza mayor imprevisible e inevitable. Como precisamos en nuestra sentencia número 1038/2012, de 19/09/2012, recurso número 810/2011 , 'SEGUNDO.- En primer lugar, hemos de señalar que los motivos aducidos para justificar el incumplimiento de la...

Megane matrícula .... PBN propiedad de Dª. Micaela , conducido por D. Domingo , que lo hacía en sentido contrario. Frente a dicha resolución se formula el presente recurso de apelación por la representación de D. Rogelio alegando que la sentencia de instancia incurre en un error en la valoración de la prueba por cuanto debe apreciarse la existencia de fuerza mayor o culpa exclusiva de la víctima... ..., y por la representación de Dª. Antonieta y Dª. Micaela se plantea recurso, vía impugnación, solicitando se estime la reclamación por importe de 1.724,98 euros correspondientes a la reparación de los daños materiales en el vehículo propiedad de Dª. Antonieta .- SEGUNDO.-Se invoca en el recurso formulado por D. Rogelio que debía de haberse apreciado tanto la concurrencia de fuerza mayor como...

...relativas a su falta de legitimación (así, Endesa Red SA) y, en cuanto al fondo, a la falta de responsabilidad por entender que los hechos son imputables a un suceso de fuerza mayor, ya que la caída de la torre fue debida a un fenómeno atmosférico ocurrido en una modalidad inhabitual (precipitación de nieve húmeda). La sentencia de primera instancia acoge en su integridad las tesis defensivas de la parte... ...como suceso de fuerza mayor a los efectos prevenidos en el artículo 1105 del Código civil , en la Ley 54/1997, del sector eléctrico, y en sus normas de desarrollo, al tiempo que descarta que concurra un verdadero acto propio del asegurador Mapfre contrario a esa catalogación del siniestro; también se hace imposición de las costas al demandante por imperativo del principio de vencimiento objetivo...