Acerca de operadores lógicos
Jurisprudencia sobre Fuerza mayor.
Quisiste decir...
Filtros
Ponente
Varea Orbea, Juan
Barrachina Juan, Eduardo
Vazquez Castellanos, Maria Del Camino
Carlos Lesmes Serrano
Rios Lopez, Yolanda
Voces
Daños y perjuicios
Fuerza mayor
Responsabilidad
Accidente
Responsabilidad patrimonial de la Administración Pública
Búsqueda: Voces
Fuerza mayor
Sentencia Civil Nº 410/2012, AP - Madrid, Sec. 20, Rec 498/2011, 13-09-2012
Orden: Civil
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: MARTINEZ MONTERO DE ESPINOSA, PURIFICACION
Nº de sentencia: 410/2012
...actora de dar por resuelto el contrato si no se le concedieran las ayudas de estudios solicitadas, sí estima que este hecho puede incardinarse en el supuesto de fuerza mayor , contemplado en la cláusula g) del apartado VIII del referido contrato. Respecto a la codemandada, entiende que la misma no ha firmado el contrato en concepto de fiadora, por lo que carece de legitimación pasiva para soportar las...
...no existió pacto verbal para dar por resuelto el contrato de no concederse las ayudas públicas; habiéndose apartado la Juzgadora de la causa alegada por el mismo para oponerse al pago de la deuda, ya que no adujo la existencia de fuerza mayor amparándose en la cláusula contractual citada. Además de ello, pagó los tres primeros meses, y luego desapareció del curso y dio orden al banco de devolución...
Sentencia Civil Nº 143/2012, AP - Murcia, Sec. 1, Rec 551/2010, 15-03-2012
Orden: Civil
Tribunal: AP - Murcia
Ponente: CARRILLO CARRILLO, BEATRIZ LOURDES
Nº de sentencia: 143/2012
...la colisión de un perro en una autopista constituye un supuesto de fuerza mayor extraño a la conducción: en una autopista -o autovía- no resulta previsible que se cruce un perro y, no siendo evitable la nocturna colisión, la compañía aseguradora no tiene obligación legal de responder, desestimando la demanda y condenando a la actora al abono de las costas procesales.
La representación de
Flor...
...interpone recurso de apelación en base a las siguientes alegaciones: 1º) No existe fuerza mayor y, en todo caso, esta causa de exoneración no es oponible por la aseguradora al tercero ocupante del vehículo en ejercicio de la acción directa. En su virtud, interesa la revocación de la sentencia de instancia por la que se estime íntegramente la demanda interpuesta; 2º) Subsidiariamente interesa la anulación...
Sentencia Civil Nº 28/2012, AP - Asturias, Sec. 7, Rec 315/2011, 27-01-2012
Orden: Civil
Tribunal: AP - Asturias
Ponente: DEL PESO GARCIA, RAFAEL MARTIN
Nº de sentencia: 28/2012
PRIMERO. - El recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de instancia versa sobre la aplicación de la fuerza mayor al siniestro de autos, en el que el apelante es empujado por terceras personas en el curso de una pelea y cae en la calzada siendo golpeado por el vehículo del demandado, al que se imputa la falta de prueba de la excepción de culpa exclusiva de la víctima y la falta de...
...exonerado cuando pruebe que los daños fueron debidos únicamente a la conducta o la negligencia del perjudicado o a fuerza mayor extraña a la conducción o al funcionamiento del vehículo ;
y dentro de la fuerza mayor se integra el actuar de un tercero que interfiere en la cadena causal y hace que el evento sea consecuencia directa de su obrar, siendo el del demandado irrelevante pues es un mero instrumento...
Sentencia Penal Nº 52/2010, AP - Vizcaya, Sec. 2, Rec 182/2009, 01-02-2010
Orden: Penal
Tribunal: AP - Vizcaya
Ponente: AYO FERNÁNDEZ, MANUEL
Nº de sentencia: 52/2010
PRIMERO.- Por la denunciada
Paulina se interpuso recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción núm.8 de Bilbao, solicitando su libre absolución y subsidiariamente que se le imponga una pena de multa de 10 días a razón de una cuota no superior a 3 euros, alegando que no ha cumplido el régimen de visitas por causa de fuerza mayor , que la condena a multa de 40 días...
...se trata de meras manifestaciones de la denunciada que no han sido acreditadas, sin que pueda prevalecer frente a esta adecuada y razonable valoración las consideraciones que efectúa la recurrente de que esta circunstancia constituye una causa de fuerza mayor que impide el cumplimiento del régimen de visitas establecido a favor del progenitor no custodio, debiendo desestimarse su pretensión...
Sentencia Civil Nº 397/2010, AP - Malaga, Sec. 4, Rec 618/2009, 15-07-2010
Orden: Civil
Tribunal: AP - Malaga
Ponente: MARTIN DELGADO, ALEJANDRO
Nº de sentencia: 397/2010
...computar el tiempo que tenía la promotora para entregar la vivienda. De conformidad con la
cláusula octava del contrato, la entrega debía tener lugar el 4 de junio de 2006 , salvo caso de fuerza mayor ; sin que en ningún caso el retraso de hasta 6 meses en la entrega del inmueble diese derecho al comprador a indemnización alguna.
2.- La demandada ha invocado la existencia de causas de fuerza mayor ...
...puede hablarse de una actuación imprevisible de la administración, debiendo tenerse en cuenta que la demandada, como profesional del ramo, debió tener en cuenta todas las contingencias arquitectónicas y jurídicas a la hora de fijar el plazo de entrega de la vivienda. Excluido que el mero retraso en la obtención de la licencia sea por sí causa de fuerza mayor , no se ha probado que en este caso hubiese...
Sentencia Civil Nº 134/2011, AP - Toledo, Sec. 2, Rec 31/2010, 10-06-2011
Orden: Civil
Tribunal: AP - Toledo
Ponente: DE LA CRUZ MORA, JUAN MANUEL
Nº de sentencia: 134/2011
...esta jurisdicción de la tramitación en la licencia administrativa para construir tras la aprobación de un PAU por el Ayuntamiento de Chozas de Canales, y pone al acento en que el
Decreto de la Alcaldía de 8 de Noviembre de 2007 por el que se paralizan las obras, es arbitrario y no ajustado a Derecho, y debe ser considerado como caso de fuerza mayor , por ser extraño a la esfera negocial del obligado...
...necesariamente ha de tener limitaciones, así no procederá cuando el incumplimiento se produzca como consecuencia de sucesos que no pudieron preverse, o que, previsto, fueron inevitables, es decir, por caso fortuito o fuerza mayor , que supone todo acontecimiento imprevisible, o que, previsto, fuera inevitable, extraño a las personas y a la actividad de explotación del responsable, producidos desde fuera por las...
Sentencia Civil Nº 238/2012, AP - Barcelona, Sec. 16, Rec 255/2011, 22-03-2012
Orden: Civil
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: SEGUI PUNTAS, JORDI
Nº de sentencia: 238/2012
...negando toda responsabilidad en los hechos, alegando que su origen obedece a un fenómeno de la naturaleza (viento de gran virulencia) constitutivo de fuerza mayor .
La sentencia de primera instancia acoge la tesis defensiva de los demandados por entender que la caída del árbol propiedad del señor
Cesareo fue debida al importante temporal de viento que azotó la zona en esa fecha.
Se alza contra dicha...
...apreciación judicial la parte actora.
SEGUNDO. - La reclamación de la sociedad demandante se funda en lo dispuesto en el
número 3º del artículo 1908 del Código civil (CC ), a cuyo tenor los propietarios responderán de los daños causados "por la caída de árboles colocados en sitos de tránsito cuando no sea ocasionada por fuerza mayor ".
No se discute la caída de un árbol perteneciente a
Cesareo sobre...
Sentencia Civil Nº 306/2012, AP - Barcelona, Sec. 14, Rec 340/2011, 31-05-2012
Orden: Civil
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: FONT MARQUINA, MARTA
Nº de sentencia: 306/2012
..., puede incardinarse en el supuesto de fuerza mayor .
La parte actora funda la demanda únicamente en la responsabilidad extracontractual del
artículo 1902 del CC de suerte que no rige el sistema totalmente objetivo de culpa, y la parte demandada puede defenderse alegando culpa exclusiva de la víctima o bien la fuerza mayor . Si bien es cierto que el cruce inopinado de vehículos es un hecho previsible...
Sentencia Civil Nº 503/2011, AP - Malaga, Sec. 4, Rec 22/2011, 05-10-2011
Orden: Civil
Tribunal: AP - Malaga
Ponente: DELGADO BAENA, JOAQUIN IGNACIO
Nº de sentencia: 503/2011
PRIMERO : Por la representación procesal de Dª.
Reyes , que comparece en calidad de apelante, se alega que la sentencia recurrida solo ha tenido en cuenta la prueba de la parte actora, sin tener en cuenta que la incomparecencia de la recurrente fue por causa de fuerza mayor , por lo que no pudo contestar a la demanda, ni proponer prueba. Añadiendo que los daños ocasionados aumentaron por no...
Sentencia Penal Nº 455/2011, AP - Barcelona, Sec. 7, Rec 112/2011, 22-06-2011
Orden: Penal
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: INGELMO FERNANDEZ, ANA
Nº de sentencia: 455/2011
...en ese vuelo.
Por otro lado, si se acreditará la fuerza mayor que impidió acudir al juicio oral, el remedio procesal sería la nulidad del juicio verbal de Faltas, que no es solicitada por la parte apelante y que no puede acordarse de oficio por impedirlo el
Art. 240.2º L.O.P.J . Alega el recurrente que no entiende la sentencia porque el contaba con pruebas. El atestado, el informe médico...
Quisiste decir...
Búsqueda: Voces
Fuerza mayor
Sentencia Civil Nº 410/2012, AP - Madrid, Sec. 20, Rec 498/2011, 13-09-2012
Orden: Civil
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: MARTINEZ MONTERO DE ESPINOSA, PURIFICACION
Nº de sentencia: 410/2012
...actora de dar por resuelto el contrato si no se le concedieran las ayudas de estudios solicitadas, sí estima que este hecho puede incardinarse en el supuesto de fuerza mayor , contemplado en la cláusula g) del apartado VIII del referido contrato. Respecto a la codemandada, entiende que la misma no ha firmado el contrato en concepto de fiadora, por lo que carece de legitimación pasiva para soportar las...
...no existió pacto verbal para dar por resuelto el contrato de no concederse las ayudas públicas; habiéndose apartado la Juzgadora de la causa alegada por el mismo para oponerse al pago de la deuda, ya que no adujo la existencia de fuerza mayor amparándose en la cláusula contractual citada. Además de ello, pagó los tres primeros meses, y luego desapareció del curso y dio orden al banco de devolución...
Sentencia Civil Nº 143/2012, AP - Murcia, Sec. 1, Rec 551/2010, 15-03-2012
Orden: Civil
Tribunal: AP - Murcia
Ponente: CARRILLO CARRILLO, BEATRIZ LOURDES
Nº de sentencia: 143/2012
...la colisión de un perro en una autopista constituye un supuesto de fuerza mayor extraño a la conducción: en una autopista -o autovía- no resulta previsible que se cruce un perro y, no siendo evitable la nocturna colisión, la compañía aseguradora no tiene obligación legal de responder, desestimando la demanda y condenando a la actora al abono de las costas procesales.
La representación de
Flor...
...interpone recurso de apelación en base a las siguientes alegaciones: 1º) No existe fuerza mayor y, en todo caso, esta causa de exoneración no es oponible por la aseguradora al tercero ocupante del vehículo en ejercicio de la acción directa. En su virtud, interesa la revocación de la sentencia de instancia por la que se estime íntegramente la demanda interpuesta; 2º) Subsidiariamente interesa la anulación...
Sentencia Civil Nº 28/2012, AP - Asturias, Sec. 7, Rec 315/2011, 27-01-2012
Orden: Civil
Tribunal: AP - Asturias
Ponente: DEL PESO GARCIA, RAFAEL MARTIN
Nº de sentencia: 28/2012
PRIMERO. - El recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de instancia versa sobre la aplicación de la fuerza mayor al siniestro de autos, en el que el apelante es empujado por terceras personas en el curso de una pelea y cae en la calzada siendo golpeado por el vehículo del demandado, al que se imputa la falta de prueba de la excepción de culpa exclusiva de la víctima y la falta de...
...exonerado cuando pruebe que los daños fueron debidos únicamente a la conducta o la negligencia del perjudicado o a fuerza mayor extraña a la conducción o al funcionamiento del vehículo ;
y dentro de la fuerza mayor se integra el actuar de un tercero que interfiere en la cadena causal y hace que el evento sea consecuencia directa de su obrar, siendo el del demandado irrelevante pues es un mero instrumento...
Sentencia Penal Nº 52/2010, AP - Vizcaya, Sec. 2, Rec 182/2009, 01-02-2010
Orden: Penal
Tribunal: AP - Vizcaya
Ponente: AYO FERNÁNDEZ, MANUEL
Nº de sentencia: 52/2010
PRIMERO.- Por la denunciada
Paulina se interpuso recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción núm.8 de Bilbao, solicitando su libre absolución y subsidiariamente que se le imponga una pena de multa de 10 días a razón de una cuota no superior a 3 euros, alegando que no ha cumplido el régimen de visitas por causa de fuerza mayor , que la condena a multa de 40 días...
...se trata de meras manifestaciones de la denunciada que no han sido acreditadas, sin que pueda prevalecer frente a esta adecuada y razonable valoración las consideraciones que efectúa la recurrente de que esta circunstancia constituye una causa de fuerza mayor que impide el cumplimiento del régimen de visitas establecido a favor del progenitor no custodio, debiendo desestimarse su pretensión...
Sentencia Civil Nº 397/2010, AP - Malaga, Sec. 4, Rec 618/2009, 15-07-2010
Orden: Civil
Tribunal: AP - Malaga
Ponente: MARTIN DELGADO, ALEJANDRO
Nº de sentencia: 397/2010
...computar el tiempo que tenía la promotora para entregar la vivienda. De conformidad con la
cláusula octava del contrato, la entrega debía tener lugar el 4 de junio de 2006 , salvo caso de fuerza mayor ; sin que en ningún caso el retraso de hasta 6 meses en la entrega del inmueble diese derecho al comprador a indemnización alguna.
2.- La demandada ha invocado la existencia de causas de fuerza mayor ...
...puede hablarse de una actuación imprevisible de la administración, debiendo tenerse en cuenta que la demandada, como profesional del ramo, debió tener en cuenta todas las contingencias arquitectónicas y jurídicas a la hora de fijar el plazo de entrega de la vivienda. Excluido que el mero retraso en la obtención de la licencia sea por sí causa de fuerza mayor , no se ha probado que en este caso hubiese...
Sentencia Civil Nº 134/2011, AP - Toledo, Sec. 2, Rec 31/2010, 10-06-2011
Orden: Civil
Tribunal: AP - Toledo
Ponente: DE LA CRUZ MORA, JUAN MANUEL
Nº de sentencia: 134/2011
...esta jurisdicción de la tramitación en la licencia administrativa para construir tras la aprobación de un PAU por el Ayuntamiento de Chozas de Canales, y pone al acento en que el
Decreto de la Alcaldía de 8 de Noviembre de 2007 por el que se paralizan las obras, es arbitrario y no ajustado a Derecho, y debe ser considerado como caso de fuerza mayor , por ser extraño a la esfera negocial del obligado...
...necesariamente ha de tener limitaciones, así no procederá cuando el incumplimiento se produzca como consecuencia de sucesos que no pudieron preverse, o que, previsto, fueron inevitables, es decir, por caso fortuito o fuerza mayor , que supone todo acontecimiento imprevisible, o que, previsto, fuera inevitable, extraño a las personas y a la actividad de explotación del responsable, producidos desde fuera por las...
Sentencia Civil Nº 238/2012, AP - Barcelona, Sec. 16, Rec 255/2011, 22-03-2012
Orden: Civil
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: SEGUI PUNTAS, JORDI
Nº de sentencia: 238/2012
...negando toda responsabilidad en los hechos, alegando que su origen obedece a un fenómeno de la naturaleza (viento de gran virulencia) constitutivo de fuerza mayor .
La sentencia de primera instancia acoge la tesis defensiva de los demandados por entender que la caída del árbol propiedad del señor
Cesareo fue debida al importante temporal de viento que azotó la zona en esa fecha.
Se alza contra dicha...
...apreciación judicial la parte actora.
SEGUNDO. - La reclamación de la sociedad demandante se funda en lo dispuesto en el
número 3º del artículo 1908 del Código civil (CC ), a cuyo tenor los propietarios responderán de los daños causados "por la caída de árboles colocados en sitos de tránsito cuando no sea ocasionada por fuerza mayor ".
No se discute la caída de un árbol perteneciente a
Cesareo sobre...
Sentencia Civil Nº 306/2012, AP - Barcelona, Sec. 14, Rec 340/2011, 31-05-2012
Orden: Civil
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: FONT MARQUINA, MARTA
Nº de sentencia: 306/2012
..., puede incardinarse en el supuesto de fuerza mayor .
La parte actora funda la demanda únicamente en la responsabilidad extracontractual del
artículo 1902 del CC de suerte que no rige el sistema totalmente objetivo de culpa, y la parte demandada puede defenderse alegando culpa exclusiva de la víctima o bien la fuerza mayor . Si bien es cierto que el cruce inopinado de vehículos es un hecho previsible...
Sentencia Civil Nº 503/2011, AP - Malaga, Sec. 4, Rec 22/2011, 05-10-2011
Orden: Civil
Tribunal: AP - Malaga
Ponente: DELGADO BAENA, JOAQUIN IGNACIO
Nº de sentencia: 503/2011
PRIMERO : Por la representación procesal de Dª.
Reyes , que comparece en calidad de apelante, se alega que la sentencia recurrida solo ha tenido en cuenta la prueba de la parte actora, sin tener en cuenta que la incomparecencia de la recurrente fue por causa de fuerza mayor , por lo que no pudo contestar a la demanda, ni proponer prueba. Añadiendo que los daños ocasionados aumentaron por no...
Sentencia Penal Nº 455/2011, AP - Barcelona, Sec. 7, Rec 112/2011, 22-06-2011
Orden: Penal
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: INGELMO FERNANDEZ, ANA
Nº de sentencia: 455/2011
...en ese vuelo.
Por otro lado, si se acreditará la fuerza mayor que impidió acudir al juicio oral, el remedio procesal sería la nulidad del juicio verbal de Faltas, que no es solicitada por la parte apelante y que no puede acordarse de oficio por impedirlo el
Art. 240.2º L.O.P.J . Alega el recurrente que no entiende la sentencia porque el contaba con pruebas. El atestado, el informe médico...