Jurisprudencia sobre Fuerza mayor.

...de no presentarse a la salida, el consumidor-usuario estará obligado al pago del importe total del viaje, abonando, decía la Ley de Viajes Combinados, en su caso, las cantidades pendientes salvo acuerdo entre las partes en otro sentido, sin hacer mención a la fuerza mayor que sí se recoge en el Decreto 99/1996, de 27 de junio. Pues bien, la problemática que se suscita en el litigio es la relativa a... ...si efectivamente estamos frente a un supuesto de fuerza mayor. El Juzgador de instancia así lo entendió (concurrencia de fuerza mayor ex artículo 1.105 del Código Civil ), y en este sentido estimó la demanda, alzándose contra la sentencia la representación procesal de VIAJES VISTA ALEGRE, S.L. que denuncia error en la apreciación de la prueba y error de derecho por entender que no se darían los...

...responsabilidad la fuerza, circunstancia que significa la concurrencia de un obstáculo invencible, aún habiéndolo previsto. En el presente caso las razones alegadas como constitutivas de fuerza mayor por el recurrente como son los problemas de acometidas de luz y agua para la urbanización del sector, constituyen causas previsibles, prevenibles y evitables, propias de la gestión empresarial de una empresa... ...no son constitutivas de causa de Fuerza Mayor alguna, debiendo decaer este motivo impugnatorio.CUARTO.- En segundo lugar por la recurrente se alega la falta de requerimiento previo de los compradores, para que se aprecie la mora que se les imputa.Frente a ello, debe traerse a colación la sentencia del TS de fecha 25/1/08 con cita de otras, que considera que "dado el mencionado carácter convencional...

...el escrito de interposición, redactado conforme a lo dispuesto en el artículo 458 de la LEC , donde se denuncia sustancialmente tanto la errónea apreciación de la actividad demostrativa practicada en los autos originales como del instituto jurídico de la fuerza mayor ex artículo 1105 del CC , lo que delimita el ámbito del enjuiciamiento de esta alzada.La problemática jurídica que plantea el thema... ...vivienda, surgió la facultad que en la misma se contempló, la actora, con apoyatura en la misma, optó por la resolución, y ello se pretirió en la decisión debatida al reputar que estamos en presencia de un supuesto de fuerza mayor que, como hemos visto, no es tal, siendo sintomático tanto la falta de información al comprador para que pudiese ejercitar la opción con el carácter bifronte prevista en la...

...causa de fuerza mayor que le liberase de su responsabilidad, estimó en su integridad la demanda, condenando a la sociedad 6 Diciembre Gestión Inmobiliaria en los términos interesados en el escrito de demanda.La parte apelante en el recurso de apelación se ha limitado a reproducir sus alegaciones contenidas en el escrito de contestación a la demanda, volviendo a hacer un detallado repaso a todas las... ...incidencias que surgieron durante la realización de las obras, y a insistir que fueron circunstancias sobrevenidas, que constituyen un supuesto de fuerza mayor del que no debe responder la sociedad demandada, las que impidieron la entrega y la culminación de las obras, añadiendo que solamente se había comprometido a acabar aquellas obras que, en función de lo que le había indicado la empresa que se...

-....-GS , por ella asegurado, subrogándose en los derechos de aquél, y ello al haber sido sustraído dicho vehículo del interior de los talleres de la entidad demandada. Servicios Auxiliares de Automoción Rodex S.A se opuso a las pretensiones frente la misma deducidas, negando viniera obligada al pago de la cantidad que se le reclamaba y ello por considerar que concurría un supuesto de fuerza mayor, dada... ...fuerza mayor que eximiera a la entidad demandada de la obligación de custodia a la misma exigible, siendo contra esta resolución frente a la que Servicios Auxiliares de Automoción Rodex S.A ha mostrado su disconformidad por entender que aquélla no había valorado correctamente la prueba en las actuaciones practicada.SEGUNDO.- Esta Sala, examinada la prueba practicada y obrante en autos, considera que la...

...responsabilidad la fuerza, circunstancia que significa la concurrencia de un obstáculo invencible, aún habiéndolo previsto. En el presente caso las razones alegadas como constitutivas de fuerza mayor por el recurrente como son los problemas de acometidas de luz y agua para la urbanización del sector, constituyen causas previsibles, prevenibles y evitables, propias de la gestión empresarial de una empresa... ...no son constitutivas de causa de Fuerza Mayor alguna, debiendo decaer este motivo impugnatorio.CUARTO.- En segundo lugar por la recurrente se alega la falta de requerimiento previo de los compradores, para que se aprecie la mora que se les imputa.Frente a ello, debe traerse a colación la sentencia del TS de fecha 25/1/08 con cita de otras, que considera que "dado el mencionado carácter convencional...

...conductor de vehículos a motor es responsable, en virtud del riesgo creado por la conducción de estos, de los daños causados a las personas o en los bienes con motivo de la circulación.- En el caso de daños a las personas, de esta responsabilidad sólo quedará exonerado cuando pruebe que los daños fueron debidos únicamente a la conducta o la negligencia del perjudicado o a fuerza mayor extraña la... ...conducción o al funcionamiento del vehículo; no se considerarán casos de fuerza mayor los defectos del vehículo ni la rotura o fallo de alguna de sus piezas o mecanismos.", es decir, con independencia del procedimiento que se utilice para la reclamación de las oportunas indemnizaciones, el conductor del vehículo responde de las lesiones ocasionadas salvo que acredite el concurso de al menos una de las dos...

...presentado en el Juzgado Decano de Colmenar Viejo un escrito solicitando la suspensión por sufrir una enfermedad que le imposibilitaba la asistencia a dicho acto.Pues bien, para determinar si se ha producido la vulneración constitucional invocada es necesario analizar, en primer lugar, si está acreditada la causa de fuerza mayor alegada para incomparecer a juicio y en tal sentido, el parte médico aportado... ...junto con el escrito en que la Sra. Adela solicitaba la suspensión, acredita plenamente esa causa de fuerza mayor, en tanto que se trata de un parte médico emitido por un facultativo de los Servicios de Salud Mental de la Comunidad de Madrid en el que se expone que la paciente sufre un trastorno obsesivo compulsivo grave, que actualmente esta experimentando un agravamiento, encontrándose en cama sin...