Jurisprudencia sobre Resc... contrato.

Jurisprudencia sobre Rescisión del contrato.

Filtrar...

Filtros

Tribunal

Tipo de sentencia

Orden

Sentido del fallo

Ponente

Año

Voces

Rescisión del contrato

Orden por

Importancia

Voces

Rescisión del contrato

Sentencia Civil Nº 493/2010, AP - Zaragoza, Sec. 4, Rec 382/2010, 05-11-2010

Orden: Civil

Tribunal: AP Zaragoza

Ponente: DE GRACIA MUñOZ, MARIA JESUS

Nº de sentencia: 493/2010

...plantearon problemas técnicos (errores de replanteo y rescisión del contrato del contratista) que justifiquen el retraso, sino errores profesionales, los que, además, no le fueron comunicados, por lo que entiende que la fecha máxima de entrega era el 30-11-08, y que resolvió el contrato en diciembre de 2.008, antes de que el constructor citara, en febrero de 2.009, para otorgar la escritura pública para...

Sentencia Civil 161/2023 Juzgado de Primera Instancia -, Rec. 413/2023 de 29 de marzo del 2023

Orden: Civil

Tribunal: Juzgado de Primera Instancia Pamplona/Iruña

Ponente: VANESSA CABALLERO GARCIA

Nº de sentencia: 161/2023

...un preaviso de quince días de antelación, sin que proceda cargo alguno en concepto de penalización por rescisión de contrato. En el caso en que, a causa del consumidor, se rescindiera un contrato antes de iniciada la primera prórroga, las penalizaciones máximas por rescisión de contrato, cuando ésta cause daños al suministrador, no podrán exceder el 5% del precio del contrato por la energía... ...que podrán establecer los comercializadores en caso de rescisión de los contratos (...)". Conforme al citado precepto, la citada clausula decimosexta del contrato de suministro de gas establece una garantía para el cumplimiento de las obligaciones del demandado. Dicha garantía se constata en la cláusula penal que se pretende aplicar en la presente litis, que está prevista para el caso de que...

Sentencia Civil 88/2003 AP Soria, Rec. 98/2003 de 14 de junio del 2003

Orden: Civil

Tribunal: AP Soria

Ponente: GARCIA MORENO, JOSE MIGUEL

Nº de sentencia: 88/2003

...por el asegurador, de manera que el incumplimiento de este deber permite al asegurador la rescisión del contrato en el plazo de un mes desde que tuvo conocimiento de la reserva o inexactitud del tomador del seguro o la reducción proporcional de la prestación a su cargo en el caso de que el siniestro ocurriera antes de la realización de la declaración enderezada a la rescisión del contrato, salvo en...

Sentencia Civil 261/2009 AP La Rioja, Rec. 239/2008 de 01 de septiembre del 2009

Orden: Civil

Tribunal: AP La Rioja

Ponente: SAENZ DE JUBERA HIGUERO, BEATRIZ

Nº de sentencia: 261/2009

Sentencia Civil 410/2022 AP -, Rec. 413/2021 de 26 de octubre del 2022

Orden: Civil

Tribunal: AP Bizkaia

Ponente: ANA ISABEL GUTIERREZ GEGUNDEZ

Nº de sentencia: 410/2022

...iniciación de las obras o de entrega de la vivienda sin que una u otra hubiesen tenido lugar, el cesionario podrá optar entre la rescisión del contrato con la devolución de las cantidades entregadas a cuenta, incrementadas con el 6 por 100 de interés anual, o conceder al cedente prórroga, que se hará constar en una cláusula adicional del contrato otorgado, especificando el nuevo periodo con la fecha de... ...a la resolución contractual por incumplimiento del vendedor las siguientes: a) El carácter irrenunciable, conforme al art. 7 de dicha ley , del derecho que su art. 3 reconoce al comprador, consistente en optar entre la «rescisión» del contrato, con devolución de las cantidades entregadas a cuenta, o la concesión de una prórroga al vendedor...

Sentencia Civil 313/2022 AP -, Rec. 232/2022 de 06 de octubre del 2022

Orden: Civil

Tribunal: AP Granada

Ponente: FRANCISCO SANCHEZ GALVEZ

Nº de sentencia: 313/2022

...provincia, y lo contrario sostiene la concedente, siendo cierto que en la demanda no se refiere este hecho, como se aduce en el escrito de oposición, si bien consideramos que ello responde a que tampoco en la referida carta se hace mención explícita a que esa circunstancia es la que motiva la rescisión del contrato, y a que no consta advertencia, protesta o requerimiento previo alguno al respecto.Esta... ...perjuicio de la parte demandada que lo opone, conforme a lo previsto en el art. 217 de la LEC, por lo que no podemos asumir los razonamientos de la sentencia apelada en la forma que se expresan ni con las consecuencias que se extraen, puesto que, además, claramente se aparta la sentencia apelada de las alegaciones de la demanda en lo que concierne a la causa que motivó la rescisión del contrato...

Sentencia Civil 814/2022 del AP - Navarra, Rec. 845/2021 de 07 de noviembre del 2022

Orden: Civil

Tribunal: AP Navarra

Ponente: ANA INMACULADA FERRER CRISTOBAL

Nº de sentencia: 814/2022

Sentencia Civil 855/2022 del AP - Madrid, Rec. 1742/2021 de 18 de noviembre del 2022

Orden: Civil

Tribunal: AP Madrid

Ponente: GREGORIO PLAZA GONZALEZ

Nº de sentencia: 855/2022

. Olegario, en fecha 05-12-2012, formalizó con METOSA, sobre la Marca española no. 345032 PINACHO (denominativa) de la que era titular, un contrato de cesión a precario de dicha marca. Mediante carta de fecha 02-02-2018, dirigida a una entidad vinculada a METOSA, el demandado, cesado desde fecha 02-04-2013 como Administrador Único de METOSA, comunicó la rescisión del contrato de cesión a precario... ...celebra una Junta General Extraordinaria Universal que acuerda por unanimidad la firma de un contrato de cesión a precario de la marca PINACHO DENOMINATIVA. La misma autoriza a D. Olegario, aunque incidiese en la autocontratación, para que firme los documentos necesarios en nombre de METOSA. El 2/2/2018, D. Olegario comunica a METOSA la rescisión del contrato de cesión a...

Sentencia Civil 350/2022 del AP - Bizkaia, Rec. 430/2021 de 28 de septiembre del 2022

Orden: Civil

Tribunal: AP Bizkaia

Ponente: MARIA CARMEN KELLER ECHEVARRIA

Nº de sentencia: 350/2022

Sentencia Civil 943/2022 del AP - Córdoba, Rec. 1505/2021 de 31 de octubre del 2022

Orden: Civil

Tribunal: AP Córdoba

Ponente: FERNANDO CABALLERO GARCIA

Nº de sentencia: 943/2022

...defectos de la obra.- La suma de 150.105,5 7 euros en concepto de gastos por la rescisión del contrato e incumplimiento de la actora.Todo lo cual asciende a la suma de 412.953,41 €. CUARTO .- En la sentencia (hoy objeto de apelación) se apreciaba la existencia de un incumplimiento esencial consistente en el retraso y defectos en la ejecución por parte del...