Jurisprudencia sobre Suministro de agua

Inicio

Jurisprudencia sobre Suministro de agua.

Filtrar...

Filtros

Tribunal

Tipo de sentencia

Orden

Sentido del fallo

Ponente

Año

Voces

Suministro de agua

Orden por

Importancia

Voces

Suministro de agua

Sentencia Civil Nº 468/2012, AP - Madrid, Sec. 19, Rec 670/2012, 05-10-2012

Orden: Civil

Tribunal: AP - Madrid

Ponente: LEGIDO LOPEZ, EPIFANIO

Nº de sentencia: 468/2012

...para a la Asociación que ocupó el lado pasivo de la relación jurídica procesal y que derivaban de avería producida en el suministro de agua. A la demanda se opuso la asociación comercial que entendió que el importe de los daños debía ser atendido por la compañía de seguros con la que había concertado la reparación de siniestros como el que se había llevado a la citada demanda, si bien siempre estuvo...

Sentencia Civil Nº 144/2008, AP - Madrid, Rec 679/2007, 13-03-2008

Orden: Civil

Tribunal: AP - Madrid

Ponente: POZUELO PEREZ, PEDRO

Nº de sentencia: 144/2008

...suministro nº 604.953.028, existente entre la demandante y las demandadas, estableciendo la obligación de estas de facilitar la entrada donde se presta el suministro de agua y permitir que se desmonten y cieguen los elementos del suministro clausurando la instalación receptora ySegundo: condeno a las Comunidades de propietarios demandadas a abonar a la actora la suma de la cantidad de 100.039,41 euros con...

Sentencia Civil Nº 373/2013, AP - Barcelona, Sec. 13, Rec 514/2012, 20-06-2013

Orden: Civil

Tribunal: AP - Barcelona

Nº de sentencia: 373/2013

...desarrollar las obras para que la empresa HORMIPRESA no tenga problemas a la hora de montar los prefabricados', siendo de cuenta de la demandada todos los documentos y permisos necesarios para la realización de las obras, así como el suministro de agua y electricidad; presupuesto cerrado, si bien 'si por motivos comerciales o técnicos se produjese en aguna partida alguna variación tanto en su estado de...

Sentencia Civil Nº 454/2010, AP - Alicante, Sec. 8, Rec 369/2010, 25-10-2010

Orden: Civil

Tribunal: AP - Alicante

Ponente: GARCIA-CHAMON CERVERA, ENRIQUE

Nº de sentencia: 454/2010

Sentencia de instancia estimó en su integridad la demanda y frente a la misma se alza la demandada quien denuncia una errónea valoración de la prueba porque el retraso en la entrega de la vivienda no fue imputable a ella sino al retraso de la empresa de suministro de agua en la ejecución de las acometidas con la red de saneamiento y fue el mismo comprador el que retrasó el otorgamiento de la escritura y... ...automáticamente ampliado el plazo de entrega en el período de paralización que impida la continuación de las obras. La apelante trata de justificar que el retraso en la concesión de las licencias de primera ocupación por el Ayuntamiento de Alicante, requisito imprescindible para la entrega de las viviendas a los compradores, obedecía a un retraso de la empresa suministradora de agua potable, Aguas...

Sentencia Civil Nº 320/2011, AP - Valencia, Sec. 7, Rec 158/2011, 06-06-2011

Orden: Civil

Tribunal: AP - Valencia

Ponente: IBAÑEZ SOLAZ, MARIA FILOMENA

Nº de sentencia: 320/2011

...ascensores, depósitos, contadores, telefonías o a otros servicios o instalaciones comunes, incluso aquéllos que fueren de uso privativo; los ascensores y las instalaciones, conducciones y canalizaciones para el desagüe y para el suministro de agua, gas o electricidad, incluso las de aprovechamiento de energía solar; las de agua caliente sanitaria, calefacción, aire acondicionado, ventilación o evacuación...

Sentencia Civil Nº 179/2016, AP - Las Palmas, Sec. 3, Rec 718/2013, 17-03-2016

Orden: Civil

Tribunal: AP - Las Palmas

Ponente: PEREZ VILLALBA, MARIA DE LA PAZ

Nº de sentencia: 179/2016

...de electricidad y suministro de agua y 1.590 euros por el suplemento mensual pactado de 60 euros mensuales por tener los demandados un perro en la vivienda alquilada.Frente a dicha sentencia se alza de un lado la codemandada D ª Paula , en situación procesal de rebeldía en la instancia, quien recurre por infracción procesal causante de indefensión pues no se le habría notificado la resolución por...

Sentencia Civil Nº 385/2010, AP - Pontevedra, Sec. 1, Rec 449/2010, 14-07-2010

Orden: Civil

Tribunal: AP - Pontevedra

Ponente: PEREZ BENITEZ, JACINTO JOSE

Nº de sentencia: 385/2010

...180 euros. Soporta los correspondientes gastos de suministro de agua y luz, por importes variables, dependientes del consumo. Entre otros gastos acredita consumos de telefonía móvil y de internet, por importes diversos. No constan otros ingresos ni dinero en cuentas corrientes por cuantías de interés.La demandante silenció su situación económica en la demanda y omitió al mismo tiempo cualquier...

Sentencia Civil Nº 429/2010, AP - Sevilla, Sec. 5, Rec 1207/2010, 05-10-2010

Orden: Civil

Tribunal: AP - Sevilla

Ponente: GALLARDO CORREA, CONRADO

Nº de sentencia: 429/2010

...cierto que el túnel de lavado forma parte de unas instalaciones que indudablemente el demandado explotaba de forma conjunta y como una unidad, que de hecho el suministro de agua y electricidad es común para el local del túnel y para lo locales donde se encuentran las demás instalaciones, sobre cuyo arrendamiento al actor no existe controversia, y que se ha aportado el testimonio de un sólo cliente que... ...2.008, sin embargo se aporta con la demanda una carta fechada el día 27 de octubre de 2.008 y remitida por el representante de la actora al abogado del demandado en la que literalmente se comunica que a partir del día 1 de enero de 2.009 se cortará el suministro de agua y electricidad al "local que tiene alquilado como lavadero de vehículos". En dicha carta el actor por tanto reconoce que no tiene la...

Sentencia Civil Nº 210/2010, AP - Asturias, Sec. 5, Rec 94/2010, 09-06-2010

Orden: Civil

Tribunal: AP - Asturias

Ponente: CASERO ALONSO, JOSE LUIS

Nº de sentencia: 210/2010

PRIMERO.- Sobre el tema debatido y controvertido entre partes tenemos dicho en nuestra sentencia de 3 de mayo del año 2010 lo siguiente: "Vuelve a la consideración de la Sala si el promotor o vendedor de una vivienda a un consumidor puede repercutir sobre éste, como gasto o coste distinto y al margen del precio de venta, las tasa por acometidas de los suministros de agua y alcantarillado... ...en las comentadas sentencias de este Tribunal de los años 2.005 y 2.008 la base y la conclusión para llegar al mismo resultado que allí se declara, esto es, que la cláusula litigiosa es nula por abusiva. La base es que es común a ambas sentencias la declaración de que la prestación de entrega del bien inmueble que compete al vendedor comprende las acometidas para los suministros de agua y...

Sentencia Civil Nº 297/2010, AP - Pontevedra, Sec. 1, Rec 323/2010, 27-05-2010

Orden: Civil

Tribunal: AP - Pontevedra

Ponente: RODRIGUEZ GONZALEZ, MARIA BEGOÑA

Nº de sentencia: 297/2010

...fachada exterior del edificio y la pared interior. La tubería era responsabilidad de la empresa concesionaria del suministro municipal de aguas. En caso como el que nos ocupa rige la prevalencia de la normativa estatal en el suministro de aguas respecto del municipal la rotura de la tubería no se produjo por desgaste o fatiga sino probablemente por no haber aguantado la sobrepresión.Winterthur Seguros... ...sometida a la norma prescriptiva del artículo 1964, quince años".TERCERO.- Los hechos que han originado la presente reclamación, a tenor del informe pericial presentado por la parte actora derivan de que "entre las 14:00 y las 16 horas del jueves 21 de septiembre de 2006 se produjo rotura de la conducción general de suministro de agua al edificio en el que se ubica el riesgo en el tramo empotrado que...