Jurisprudencia sobre Culpa in eligendo

Inicio

Jurisprudencia sobre Culpa in eligendo.

Filtrar...

Filtros

Tribunal

Tipo de sentencia

Orden

Sentido del fallo

Ponente

Año

Voces

Culpa in eligendo

Orden por

Importancia

Voces

Culpa in eligendo

Sentencia Civil Nº 299/2010, AP - Toledo, Sec. 2, Rec 173/2009, 28-12-2010

Orden: Civil

Tribunal: AP - Toledo

Ponente: DE LA CRUZ MORA, JUAN MANUEL

Nº de sentencia: 299/2010

...puede por tanto causar el daño propio de los demás agentes), entre otros casos, cuando los vicios fueren imputables a los técnicos, y haya existido culpa "in eligendo" en la elección de estos por parte del Promotor que los contrató. Además, el promotor del supuesto de autos es también vendedor, y como tal está obligado, en virtud del contrato, a entregar la cosa en condiciones de servir para el uso...

Sentencia Civil Nº 10/2010, AP - Valencia, Sec. 8, Rec 643/2009, 13-01-2010

Orden: Civil

Tribunal: AP - Valencia

Ponente: SANCHEZ ALCARAZ, EUGENIO

Nº de sentencia: 10/2010

...promotora intervenir en el proceso constructivo para poner fin a la situación que había dado origen a un resultado dañoso, incurriendo con su pasividad, no sólo en responsabilidad por "culpa in eligendo", sino también en "culpa in vigilando". Por todo lo cual ha de concluirse que ninguna vulneración jurisprudencial se produce en la sentencia recurrida, antes al contrario, da cumplida interpretación a la...

Sentencia Civil Nº 325/2012, AP - Madrid, Sec. 25, Rec 765/2011, 19-06-2012

Orden: Civil

Tribunal: AP - Madrid

Ponente: SOBRINO BLANCO, ANGEL LUIS

Nº de sentencia: 325/2012

Civil para el autor material del daño. La responsabilidad por el hecho ajeno surge por el incumplimiento de los deberes que imponen las relaciones de convivencia social de vigilar a las personas que están bajo dependencia y por la omisión de la debida cautela en la elección de servidores y en la vigilancia de sus actos -culpa "IN ELIGENDO" o "IN VIGILANDO"-. En la medida de ello, constituye...

Sentencia Civil Nº 122/2012, AP - Salamanca, Sec. 1, Rec 409/2011, 12-03-2012

Orden: Civil

Tribunal: AP - Salamanca

Ponente: CARBAJO CASCON, FERNANDO

Nº de sentencia: 122/2012

...en la culpa "in eligendo" e "in vigilando" de la empresa constructora. Cuarto.- La cuestión de fondo es si es posible exigir mayor diligencia al propietario que contratar a profesionales expertos en la construcción y a facultativos que dirijan las labores de derribo y construcción de la obra, lo cual le eximiría de responsabilidad salvo que se hubiera reservado la facultad de vigilancia o...

Sentencia Civil Nº 178/2012, AP - A Coruña, Sec. 4, Rec 1/2012, 19-04-2012

Orden: Civil

Tribunal: AP - A Coruña

Ponente: FERNANDEZ-MONTELLS FERNANDEZ, ANTONIO MIGUEL

Nº de sentencia: 178/2012

...hecho propio), pues el artículo 1903 en estos casos tiene como fundamento la existencia de una relación de jerarquía o dependencia de la que derivar la culpa in eligendo o in vigilando ( STS de 3/4 y 7/12/2006 ); no lo es menos que dicha dependencia ha de ser entendida en sentido amplio y no solo estrictamente laboral o jurídica, bastando algún elemento de control, vigilancia o dirección por parte...

Sentencia Civil Nº 172/2011, AP - Ciudad Real, Sec. 2, Rec 132/2011, 26-05-2011

Orden: Civil

Tribunal: AP - Ciudad Real

Ponente: VELAZQUEZ DE CASTRO PUERTA, FULGENCIO

Nº de sentencia: 172/2011

...extracontractual al comitente en aquellos supuestos en los cuales se demuestre la existencia de culpa "in eligendo" en la selección del contratista, cuya concurrencia depende de que las características de la empresa contratada para la realización de la obra no sean las adecuadas para las debidas garantías de seguridad, caso en el que podrá apreciarse la existencia de responsabilidad, que las más moderna doctrina...

Sentencia Civil Nº 112/2011, AP - Malaga, Sec. 5, Rec 400/2010, 21-03-2011

Orden: Civil

Tribunal: AP - Malaga

Ponente: SAEZ MARTINEZ, MARIA TERESA

Nº de sentencia: 112/2011

...existencia de un obstáculo que, siendo extraño a la esfera negocial del obligado o deudor, sea totalmente irresistible o inevitable " - S.T.S. de 14 de abril de 2000 -, circunstancias que no se dan cuando el retraso se debe a otros supuestos retrasos de los contratistas o constructores de la obra, ya que ello supone una culpa in eligendo o in vigilando de la entidad promotora, que es precisamente lo...

Sentencia Civil Nº 95/2012, AP - Baleares, Sec. 5, Rec 655/2011, 22-02-2012

Orden: Civil

Tribunal: AP - Baleares

Ponente: OLIVER BARCELO, SANTIAGO

Nº de sentencia: 95/2012

...debe responder, solidariamente, la propietaria del vehículo, por hechos ajenos, en sede de responsabilidad extracontractual y directa, en base a la culpa "in eligendo" e "in operando", en este caso. SÉPTIMO.- La estimación parcial del recurso de apelación, y correlativamente de la demanda, impiden hacer expresa imposición a las partes de las costas procesales causadas, en ambas instancias, en...

Sentencia Civil Nº 210/2011, AP - Palencia, Sec. 1, Rec 258/2011, 19-07-2011

Orden: Civil

Tribunal: AP - Palencia

Ponente: BUGIDOS SAN JOSE, MAURICIO

Nº de sentencia: 210/2011

...el caso del empresario, ya se fundamente en la intervención de culpa "in eligendo" o "in vigilando" por infracción del deber de cuidado reprochable en la selección del dependiente o en el control de la actividad por este desarrollada, bien se prescinda de tales presunciones y se acuda a la responsabilidad por riesgo, requiere como presupuesto inexcusable una relación jerárquica o de dependencia...

Sentencia Civil Nº 571/2010, AP - Madrid, Sec. 19, Rec 670/2010, 03-12-2010

Orden: Civil

Tribunal: AP - Madrid

Ponente: LEGIDO LOPEZ, EPIFANIO

Nº de sentencia: 571/2010

...el repetido retraso, el concurso de la primera de las constructoras, pues es indudable que la elección de ésta no se llevó a cabo por los adquirientes de la vivienda y sí por la empresa promotora, por lo que le sería atribuible, en sede culpa in eligendo o in vigilando, la designación de la constructora que no mantuvo el ritmo adecuado en las obras para unas edificaciones que se iniciaron con un...