Jurisprudencia sobre Fuerza mayor.

, S.A. o por fuerza mayor se demorase la entrega del punto de amarre más de seis meses de la fecha señalada, el cesionario podrá optar por la resolución de este contrato solicitando la devolución de los cantidades entregadas a cuenta, sin ningún tipo de compensación y quedando Marina Sant Carles, S.A. totalmente exonerada de intereses y de cualquier otra responsabilidad. La sentencia apelada da por... ...disposición de la actora en agosto del mismo año, no habiendo cumplido la actora con su obligación de pago del resto del precio antes de tomar posesión de los amarres, cuando en febrero de 2009 dirigió a la demandada su burofax resolviendo el contrato de cesión del uso de los amarres CUARTO.- Invoca la parte apelante la no acreditación de la causa de fuerza mayor, manifestando que la contaminación de...

..., tal y como acredita por los documentos 3 a 6 de la contestación a la demanda; y si a ello se suma que si no pudo entregarse antes el inmueble objeto de la compraventa fue por fuerza mayor ajena totalmente a la vendedora, la conclusión no puede ser otra que la desestimación de la demanda, en el sentido solicitado en la contestación a la misma. SEGUNDO.- Como se afirma infringido el art. 217 de... ...error de valoración. CUARTO.- Por ultimo, la alegación de la recurrente de que la imposibilidad de entrega de la vivienda se debió a fuerza mayor, en concreto a determinadas huelgas de las empresas suministradoras de áridos que se llevaron a cabo en Málaga en noviembre de 2005, hemos de concluir que carece de todo fundamento, primero ante la nula actividad probatoria tendente a acreditar de forma...

...la condición resolutoria Novena, así como la reclamación de la cantidad de 79.570,46 €. Oponiendo PROMOTORA DE VIVIENDAS SANCHEZ PRIMO SA, que concurrieron razones de fuerza mayor que dificultaron el cumplimiento de sus obligaciones, y que no se trata de incumplimiento sino de mero retraso. Habiéndose dictado sentencia que estima la demanda principal, en su integridad resolviendo el contrato de... ...fuerza mayor contemplada en el Art. 1105 del CC . De tal modo que en virtud de unas actuaciones penales, se llevo a cabo una entrada y registro en las dependencias de la Promotora, decretándose el secreto de sumario, en la que se intervino documentación en soporte físico e informático, lo que incidió negativamente en el funcionamiento de la empresa demandada. Y si bien esta entrada y registro tuvo...

...art. 1902 del CC en relación con el 1908-3 del mismo Texto Legal por daños causados en vehículo correctamente estacionado como consecuencia de caída de rama de árbol por el peso de la nieve y la demandada reitera su discrepancia alegando que existió como causa de exclusión de su responsabilidad " fuerza mayor ". TERCERO .- Como acertadamente se argumenta por la Juez a quo con razonamientos... ...encuadrar lo acontecido en el concepto jurídico de "fuerza mayor" pues no entra ni dentro de lo imprevisible ni de lo inevitable, o por lo menos no ha quedado probado que así sea y esas condiciones deben probarse para que el agente resulte exonerado de responsabilidad: la necesidad de probar esos caracteres deriva de política jurídica, según la cual es necesario resarcir a las víctimas por ello se...

. La aseguradora demandada se opuso a la demanda alegando que el derrumbe se produce no por falta de conservación sino debido a las fortísimas rachas de viento llegándose a alcanzar rachas de 113 km/h . Por su parte la comunidad demandada alego que no hay fuerza mayor que elimine la responsabilidad , que existe una culpa levisima en la comunidad al no preverlo pero considera que no debe ser asumido... ...reviste una intensidad que deba reputarse como imprevisible e inevitable y que determine la apreciación de fuerza mayor ( artículo 1105 del Código Civil ), que conforme a la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de diciembre de 2006 , requiere de la concurrencia de los requisitos de la imprevisibilidad y la inevitabilidad "mediante una prueba cumplida y satisfactoria , incumbiendo la carga de la prueba...

...de la indicada localidad que impactó contra el vehículo reseñado, al que causó daños, por lo que solicitó sentencia que condenara a los demandaos a indemnizar al actor en el coste de reparación del vehículo que había ascendido a la suma de 778,49 euros. Convocadas las partes a juicio verbal, los demandados opusieron fuerza mayor ante la existencia de ráfagas de viento inhabituales e imprevisibles... ..., sin que el que no fuera consorciable significara la inexistencia de fuerza mayor, indicando también que no había constancia de que la caseta estuviera en mal estado. La sentencia dictada en la instancia desestimó la demanda al entender la juzgadora que correspondía a la parte actora la carga de probar la concurrencia de los elementos de la responsabilidad extracontractual ejercitada, indicando que...

Valoración de prueba. Interpretación de los contratos. Compraventa. Calificación como esencial de la obligación de entrega por la sentencia recurrida. Inexistencia de causa de fuerza mayor por abandono de la obra por la constructora. PRIMERO. - Se interpuso demanda solicitando la compradora la resolución del contrato de compraventa por falta de entrega en el plazo pactado, que fue desestimada, al declararse como causa de fuerza mayor el abandono de la obra por la constructora, siendo precisa la contratación de una nueva por la promotora demandada y al no ser el plazo de ejecución una obligación esencial. En virtud de... ...entrega no era esencial y que concurrió fuerza mayor como es el abandono de la obra por la constructora y que no se frustró el fin del contrato. Sobre ello debemos declarar que: A) Como en otras ocasiones ha declarado esta Sala, la sentencia declara que el plazo fijado en el contrato para la entrega de la vivienda, debe ser calificado como esencial por haberlo así dispuesto las partes contratantes en su...

...postula que en el ámbito del contrato de arrendamiento de temporada si cabe alegar la fuerza mayor. Es cierto que siguiendo lo dicho por la APMurcia, Sección 5ª,en sentencia numero 370-05 dictada en rollo de apelación 391-05 en fecha de 13 de diciembre de 2005 que considero la posibilidad jurídica de alegar la causa de fuerza mayor en el ámbito del contrato de arrendamiento de temporada, relación... ...jurídica contractual como la que nos ocupa: "Tercero: Infracción del artículo 1105 del Código Civil . La parte apelante considera que no pudo cumplir el contrato de arrendamiento por causa de fuerza mayor amparada en el artículo 1105 del Código Civil . Cifra tal causa en el hecho de que tuvo que ser operada en junio de 2004 y por los efectos de dicha operación no pudo...