Jurisprudencia sobre Fuerza mayor

Inicio

Jurisprudencia sobre Fuerza mayor.

Filtrar...

Filtros

Tribunal

Tipo de sentencia

Orden

Sentido del fallo

Ponente

Año

Voces

Fuerza mayor

Orden por

Importancia

Voces

Fuerza mayor

Sentencia Civil Nº 150/2012, AP - Madrid, Sec. 14, Rec 720/2011, 22-02-2012

Orden: Civil

Tribunal: AP - Madrid

Ponente: QUECEDO ARACIL, PABLO

Nº de sentencia: 150/2012

...construcción y entrega de la vivienda fueron de fuerza mayor ajenas a la urbanizadora. Las fuertes lluvias que asolaron la zona e inundaron las obras, originaron un retraso no imputable a la recurrente, a lo que debe unirse la situación concursal del constructor, con su anejo de paralización de la obra. El certificado del Centro Meteorológico Territorial de Valencia, acredita que entre los días 11 a 19 de... ...rebaja del tipo de interés, y la rebaja es importante: de 2%. TERCERO.- Recurso del demandado: fuerza mayor. Antes de ocuparnos de la fuerza mayor haremos una serie de consideraciones sobre la clausula 3ª del contrato que fijaba el día de la entrega de la vivienda comprada. Dice: "Se estipula entre las partes contratantes como fecha de entrega de las fincas objeto de este contrato el mes de...

Sentencia Civil Nº 153/2011, AP - Las Palmas, Sec. 4, Rec 82/2010, 14-04-2011

Orden: Civil

Tribunal: AP - Las Palmas

Ponente: PEREZ VILLALBA, MARIA DE LA PAZ

Nº de sentencia: 153/2011

...el recurso de apelación que la insolvencia de la primera promotora en cuya posición se subrogó, la imposibilidad de inscribir el solar por parte de los anteriores propietarios y finalmente las dificultades de financiación derivadas de este último hecho integrarían un supuesto de fuerza mayor del artículo 1105 del Código Civil con posibilidad de prórroga del contrato tal y como prevé la cláusula... ...supongan fuerza mayor que impidan el natural desarrollo de la promoción y en consecuencia la entrega de la obra en el plazo pactado, se prorrogaría el plazo pactado en igual medida, ninguno de los tres supuestos que alega la promotora para justificar la prórroga del contrato se incardinan en la fuerza mayor del artículo 1105 del CC , en concreto tipifica como supuestos de fuerza mayor que le eximirían...

Sentencia Penal Nº 237/2010, AP - Madrid, Sec. 3, Rec 277/2010, 07-09-2010

Orden: Penal

Tribunal: AP - Madrid

Ponente: BERMUDEZ OCHOA, EDUARDO VICTOR

Nº de sentencia: 237/2010

PRIMERO.- La recurrente y denunciada en este procedimiento alega que no pudo acudir al acto de la vista oral por razones de fuerza mayor debidamente alegadas, y que sin embargo no impidieron la continuación de la vista en su ausencia. Examinadas las actuaciones se comprueba que efectivamente el señalamiento de la vista oral estaba fijado para el día 6 de mayo de 2010 a las 10.10 horas de la...

Sentencia Civil Nº 68/2010, AP - A Coruña, Sec. 3, Rec 195/2009, 09-03-2010

Orden: Civil

Tribunal: AP - A Coruña

Ponente: FERNANDEZ-PORTO GARCIA, RAFAEL JESUS

Nº de sentencia: 68/2010

...regato, al poder fluir el agua libremente, se solventó la inundación de la vivienda. QUINTO.- La alusión al caso fortuito o a la fuerza mayor también debe ser rechazada. Si bien el artículo 1105 del Código Civil no distingue entre el caso fortuito y la fuerza mayor, al tratarlas de forma unitaria, sí se han diferenciado en el campo doctrinal, y es preciso hacerlo en algunos supuestos legales... . Desde el punto de vista de la teoría subjetiva, el caso fortuito es el acontecimiento que no puede preverse, pero que previsto pudiera haber sido evitado, la fuerza mayor es el acontecimiento que aun cuando se hubiera previsto, habría sido inevitable. En cambio, la teoría objetiva atiende a la procedencia interna o externa del obstáculo impeditivo del cumplimiento de la obligación, configurando al...

Sentencia Civil Nº 402/2010, AP - Valencia, Sec. 6, Rec 389/2010, 02-07-2010

Orden: Civil

Tribunal: AP - Valencia

Ponente: FERRAGUT PEREZ, MARIA EUGENIA

Nº de sentencia: 402/2010

...imputable frente al comprador por haberla elegido, es un suceso que ocurre en el círculo de sus actividades empresariales sujetas a su control, no externo, imprevisible o inevitable (fuerza mayor)." A ello hemos de añadir cual fue la voluntad de la partes, plasmada en los contratos de compraventa que suscribieron el 20 de Diciembre de 2.006 que, en su cláusula decimoprimera establecieron que la fecha... ...estimada de entrega de la vivienda sería en el mes de julio de 2.008, y de superarse ese plazo en más de tres meses, se consideraba que concurre retraso siempre que no sea motivado por causas de fuerza mayor o ajenas a la voluntad de la Promotora. A partir de entonces podía exigir el cumplimiento concediendo nueva prórroga de tres meses o la resolución por escrito en el plazo de quince días. Queda...

Sentencia Civil Nº 245/2012, AP - Lugo, Sec. 1, Rec 212/2012, 11-04-2012

Orden: Civil

Tribunal: AP - Lugo

Ponente: PEDROSA LOPEZ, JOSE RAFAEL

Nº de sentencia: 245/2012

...contrato en tal grado que llevaría irremisiblemente al resultado resolutorio pretendido por la parte actora. En diversas sentencias, esta Sala en casos como el presente ya ha expuesto dicho criterio que hoy sigue manteniendo. Dejando a un lado si concurren o no causas de fuerza mayor que el juzgador de instancia no considera y sobre lo que la Sala no puede expresar opinión ya que la parte demandada no... ...apeló la sentencia ni la impugnó en lo que estimase le era desfavorable (y esa falta de apreciación de fuerza mayor lo es) y la opinión sustentada en la sentencia de instancia sobre lo ocurrido que motivó el retraso no lo considera como causa apreciable de fuerza mayor, es lo cierto que en ninguna parte del contrato se establece con el carácter de elemento esencial, frustrante del negocio para el...

Sentencia Civil Nº 361/2012, AP - A Coruña, Sec. 5, Rec 540/2011, 02-07-2012

Orden: Civil

Tribunal: AP - A Coruña

Ponente: MARTELO PEREZ, MARIA DEL CARMEN

Nº de sentencia: 361/2012

...culpa del comprador bien por culpa del vendedor. Que la penalización por falta de entrega a la fecha prevista se establece en la cláusula quinta. Que se ha probado que el retraso a fecha 10 de febrero de 2010 fue debido a causas de fuerza mayor consistentes en la falta de apertura de la calle por parte del Concello de Riveira y la aparición de un sustrato rocoso con una dureza muy superior a la... ...cuando la obra esté cerrada y tejada; y la suma de 44.838 euros más IVA a la entrega de las llaves y firma de la escritura), en la cláusula cuarta convienen que "la fecha estimada de entrega de la vivienda será verano del 2009 salvo que alguna causa de fuerza mayor lo impidiese. Si la compraventa no se llevase a efecto por culpa del comprador, este perdería las cantidades entregadas. Si lo fuera por...

Sentencia Civil Nº 131/2012, AP - Jaen, Sec. 3, Rec 21/2012, 04-05-2012

Orden: Civil

Tribunal: AP - Jaen

Ponente: REGIDOR MARTINEZ, SATURNINO

Nº de sentencia: 131/2012

...la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de marzo de 2009 : "Dice el artículo 1.905 del Código Civil que "el poseedor de un animal, o el que se sirve de él, es responsable de los perjuicios que causare, aunque se le escape o extravíe. Sólo cesará esta responsabilidad en el caso de que el daño proviniera de fuerza mayor o de culpa del que lo hubiese exigido". La jurisprudencia ha destacado el... ...carácter objetivo de esta responsabilidad, basada en el riesgo consustancial a la tenencia o a la utilización en propio provecho de los animales, la cual exige tan sólo una casualidad material, estableciendo la presunción de culpabilidad del poseedor del animal o de quien se sirve del mismo por su mera tenencia o utilización, con la única exoneración de los casos de fuerza mayor o de culpa del...

Sentencia Civil Nº 416/2012, AP - Barcelona, Sec. 14, Rec 601/2011, 06-07-2012

Orden: Civil

Tribunal: AP - Barcelona

Ponente: FONT MARQUINA, MARTA

Nº de sentencia: 416/2012

...el mes de diciembre de 2008, salvo demora por fuerza mayor. La juzgadora estima la demanda, salvo la petición de entrega del aval bancario. Apela la sociedad demandada. Reitera que el mero retraso no es causa de resolución. Que el retraso es imputable a fuerza mayor, que justifica por la situación de crisis y a la falta de financiación a que se comprometió la entidad bancaria. Apela por las costas... ...no concurre fuerza mayor. La fuerza mayor entendida como circunstancia superior a todo control y previsión ajena a la voluntad de la vendedora, no tiene encaje en la situación de crisis inmobiliaria, ni la situación concursal de la empresa madre, ajena al contrato, ni con los problemas de financiación que le haya podido ocasionar la entidad financiera. La crisis no surge de hoy para hoy, cual si se...

Sentencia Civil Nº 315/2011, AP - Vizcaya, Sec. 3, Rec 143/2011, 29-06-2011

Orden: Civil

Tribunal: AP - Vizcaya

Ponente: MARCO CACHO, MARIA CONCEPCION

Nº de sentencia: 315/2011

PRIMERO.- Se mantiene en esta segunda instancia la concurrencia de causa de fuerza mayor que provocó el movimiento de los anclajes de la instalación para aire acondicionado que la parte apelante tiene instalado en la cubierta del edificio; movimiento que se dice provocó el daño del sistema de tuberías de conducción de agua de dicha instalación provocando las filtraciones que sufrió la parte... ...daño en las instalaciones; en su entender justificado la concurrencia de causa de fuerza mayor viene a constatar la desistimación de la demanda con revocación de la Sentencia de Instancia. SEGUNDO .-No se comparte las alegaciones del recurso de apelación; la sentencia si bien desestima que la causa que origina las filtraciones tenga origen en fuerte lluvias cuando lo alegado por el apelante...