Jurisprudencia sobre Fuerza mayor

Inicio

Jurisprudencia sobre Fuerza mayor.

Filtrar...

Filtros

Tribunal

Tipo de sentencia

Orden

Sentido del fallo

Ponente

Año

Voces

Fuerza mayor

Orden por

Importancia

Voces

Fuerza mayor

Sentencia Civil Nº 580/2011, AP - Barcelona, Sec. 1, Rec 503/2010, 13-12-2011

Orden: Civil

Tribunal: AP - Barcelona

Ponente: ALAVEDRA FARRANDO, ENRIQUE

Nº de sentencia: 580/2011

PRIMERO.- La promotora TRICEFALO SA - VALLHERMOSO DIVISIÓN PROMOCION S.A.U., UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS (UTE), parte actora y demandada reconvencional, se alza frente la sentencia de instancia, solicitando la estimación de la demanda, alegando error en la apreciación de la prueba, en cuanto a la demanda principal pues si concurre el supuesto de fuerza mayor, y existencia de pacto novatorio; y... ..., no obstante haber transcurrido el plazo pactado para la entrega en casi un año, en fundamento a la existencia de fuerza mayor y un acuerdo novatorio. A) En primer término respecto a la fuerza mayor: La imprevisibilidad caracteriza el caso fortuito y la fuerza mayor ( Ss. de 11 de mayo de 1983 , 8 de junio de 1984 , 16 de febrero y 8 de julio de 1988 , 5 y 28 de febrero y 7 de octubre de...

Sentencia Civil Nº 137/2011, AP - Barcelona, Sec. 17, Rec 757/2010, 17-03-2011

Orden: Civil

Tribunal: AP - Barcelona

Ponente: LEDESMA IBAÑEZ, MARIA DEL PILAR

Nº de sentencia: 137/2011

...las partes ni el alcance y valoración de los daños causados, se opusieron a la demanda instada en su contra rechazando cualquier responsabilidad por su parte en la producción del siniestro pues estiman que se trata de un supuesto de fuerza mayor. Por el Juzgado de Primera Instancia nº 32 de los de Barcelona se dictó sentencia en fecha de 21 de mayo de 2010 por la que, estimando en su integridad... ...la demanda y rechazando, en consecuencia, la concurrencia de fuerza mayor, condenaba a las demandadas a abonar a la actora las sumas reclamadas. Las demandadas interponen recurso de apelación contra dicha sentencia alegando, en esencia, que la resolución recurrida incurre en un error en la apreciación y valoración de la prueba y reiterando los argumentos ya expuestos al contestar la demanda...

Sentencia Civil Nº 49/2012, AP - Cadiz, Sec. 7, Rec 210/2011, 31-01-2012

Orden: Civil

Tribunal: AP - Cadiz

Ponente: HERNANDEZ OLIVEROS, JUAN CARLOS

Nº de sentencia: 49/2012

Enjuiciamiento Civil , entendemos que el mismo acredita suficientemente una cuestión fáctica, esto es, que las obras sufrieron una considerable demora como consecuencia de las lluvias y, sobre todo, porque se tuvo que cambiar el sistema inicialmente previsto para la cimentación, pero en modo alguno puede entenderse que un informe pericial deba determinar que estamos propiamente ante una causa de fuerza mayor... Surcayer S.A., en el año 2.000, la presencia de agua, y llegando a calificar ese informe como ,poco afortunado". En definitiva, no puede sostenerse la imprevisibilidad del hecho". CUARTO.- Asimismo, recordar igualmente, tal y como hacíamos ya en dicha resolución, que tanto el caso fortuito como la fuerza mayor se encuentran recogidas en el artículo 1105 del Código Civil , el cual estipula...

Sentencia Civil Nº 625/2011, AP - Madrid, Sec. 11, Rec 765/2010, 26-10-2011

Orden: Civil

Tribunal: AP - Madrid

Ponente: PATIÑO ALVES, BEATRIZ

Nº de sentencia: 625/2011

...la citada cantidad. Según GRAVACO, se intenta justificar su inactividad en la crisis financiera existente en España, la cual califican como una causa de fuerza mayor. Aún así, ha obtenido licencia municipal de construcción y ha agrupado el solar de autos a otros, declarando la obra nueva en construcción y la división horizontal del edificio, quedando inscrito todo ello en el Registro de la... ...la obra acordada ha sido una fuerza mayor sobrevenida, derivada de la crisis financiera en España, consecuentemente, la sentencia de instancia vulnera el artículo 1.105 CC. 3 . Vulneración de los requisitos legales y jurisprudenciales que permiten ampliar el plazo convenido para la entrega de las obras, infringiendo nuevamente el artículo 1.124 CC. Por todo ello, se solicita que se revoque la...

Sentencia Penal Nº 726/2012, AP - Barcelona, Sec. 6, Rec 135/2012, 04-10-2012

Orden: Penal

Tribunal: AP - Barcelona

Ponente: NAVARRO BLASCO, EDUARDO

Nº de sentencia: 726/2012

...estricta aplicación del principio acusatorio. Sólo razones de fuerza mayor que no pudieran ser conocidas con anterioridad podrían posibilitar, en su caso, la revisión de la sentencia apelada. Y no habiéndose producido tales circunstancias, hay que considerar la misma ajustada a derecho y debe ser confirmada en su integridad. TERCERO.- Conforme a lo dispuesto en los artículos 239 y 240 de la Ley de...

Sentencia Civil Nº 92/2011, AP - Malaga, Sec. 6, Rec 326/2010, 15-02-2011

Orden: Civil

Tribunal: AP - Malaga

Ponente: SUAREZ-BARCENA FLORENCIO, MARIA INMACULADA

Nº de sentencia: 92/2011

...fue debido a fuerza mayor, no imputable a la demandada, ya que hubo problemas geotécnicos, que advirtió el Ayuntamiento de Mijas, lo que obligó a la demandada a realizar una completa modificación del proyecto original, cambios que fueron advertidos a los actores que ninguna objeción formularon, y además durante cinco meses se tuvo que enfrentar la demandada a la huelga habida en el sector de áridos... ...de entrega. Por lo demás, esta cuestión no fue planteada en el escrito de contestación, que se limitó a intentar justificar la imposibilidad de cumplir el plazo de entrega, por causas ajenas a la voluntad de la hoy recurrente, remitiéndonos a la consideración de supuestos de fuerza mayor, planteándose de forma novedosa al hilo del recurso de apelación, siendo como tal, rechazable de plano...

Sentencia Civil Nº 595/2011, AP - Valencia, Sec. 6, Rec 587/2011, 21-10-2011

Orden: Civil

Tribunal: AP - Valencia

Ponente: FERRAGUT PEREZ, MARIA EUGENIA

Nº de sentencia: 595/2011

...de hoy, o antes de dicha fecha siempre que las obras estén concluidas, salvo casos de fuerza mayor". -la parte actora abonó, en el momento de la firma del contrato, la cantidad de 20.467 euros, por cada una de las viviendas. - el certificado final de obras fue firmado por el arquitecto en fecha 22 de octubre de 2010, habiendo sido visado por el Colegio Oficial de Arquitectos en fecha... ...presentó concurso de acreedores y la segunda empresa contratada desapareció y abandonó la obra sin haber finalizado los trabajos, entendiendo que concurre causa de fuerza mayor. Al respecto debe indicarse que la jurisprudencia más reciente entiende que para apreciar la existencia de incumplimiento no resulta preciso que se aprecie una voluntad deliberadamente rebelde al cumplimiento, siendo...

Sentencia Civil Nº 74/2012, AP - Barcelona, Sec. 16, Rec 951/2010, 03-02-2012

Orden: Civil

Tribunal: AP - Barcelona

Ponente: VALDIVIESO POLAINO, JOSE LUIS

Nº de sentencia: 74/2012

Primero : No se discute que el 24 de enero de 2.009 cayeron unos árboles existentes en finca propiedad de la congregación religiosa demandada sobre vehículo perteneciente al actor, al que causaron daños por la cuantía objeto de reclamación. Pero el Juzgado desestimó la demanda entendiendo que lo ocurrido se debió a fuerza mayor, dado que los árboles cayeron por consecuencia de viento... ...de inusitada intensidad. Segundo : No existe una definición legal del concepto de fuerza mayor relacionada con el viento. Pero puede utilizarse a tales efectos el Reglamento del Seguro de Riesgos Extraordinarios, aprobado por Real Decreto 300/2004, de 20 de febrero. En los supuestos en que el Consorcio de Compensación de Seguros asume la obligación de indemnizar, conforme a su estatuto...

Sentencia Civil Nº 12/2012, AP - Segovia, Sec. 1, Rec 22/2012, 26-01-2012

Orden: Civil

Tribunal: AP - Segovia

Ponente: HERRERO PINILLA, MARIA FELISA

Nº de sentencia: 12/2012

...la cláusula 11 del contrato de 6 de octubre de 2007 (doc. 4 de la demanda) supondrían un obstáculo a la resolución de la compraventa, salvo lo alegado en la demanda. Por consiguiente, sólo valoraremos si las dificultades de financiación por las que al parecer pasó la recurrente pueden integrar esta categoría de causa sobrevenida por caso fortuito o fuerza mayor, único fundamento empleado por la... ...), constituyen o no caso fortuito o fuerza mayor a los efectos exoneradores de la responsabilidad de la constructora. Lo que sí se analizará es si la no entrega de la vivienda dentro del plazo convenido ha de reputarse o no como incumplimiento esencial de las obligaciones nacidas del contrato. TERCERO .- Comenzando por la alegada concurrencia de causa sobrevenida por fuerza mayor o caso fortuito...

Sentencia Civil Nº 205/2012, AP - Madrid, Sec. 10, Rec 77/2012, 21-03-2012

Orden: Civil

Tribunal: AP - Madrid

Ponente: ILLESCAS RUS, ANGEL VICENTE

Nº de sentencia: 205/2012

...el caso de daños a las personas, de esta responsabilidad sólo quedará exonerado cuando pruebe que los daños fueron debidos únicamente a la conducta o la negligenciadel perjudicado o a fuerza mayor extraña a la conducción o al funcionamiento del vehículo". Se introduce legalmente una inversión de la carga de la prueba, de modo que el conductor que pretenda liberarse con base en la culpa... ...interpretados por la jurisprudencia. A su vez, los perjudicados han de ser restaurados de sus daños con cargo al conductor del vehículo implicado, aunque no sea culpable, siempre que no se aprecie culpa exclusiva de la víctima o fuerza mayor extraña a la conducción o al funcionamiento del vehículo. Lo relevante no es tanto la causalidad dinámica, advertible a través de la causación física de los daños, sino...