Jurisprudencia sobre Fuerza mayor.

Reglamento 261/2004 del Parlamento Europeo y del consejo, de 11 de febrero 2004.Por lo que respecta a la fuerza mayor, el artículo 1.105 del Código Civil que 'fuera de los casos expresamente mencionados en la ley, y de los que así declare la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran inevitables. En interpretación de tal precepto, la... ...alega a existencia del caso fortuito o la fuerza mayor (SS. 31 de mayo de 1985 [RJ 1985, 2835]; 11 de octubre de 1991 [RJ 1991, 6913]; 31 de julio de 1996 [RJ 1996, 6084]; 29 de diciembre de 1998 [RJ 1998, 9980]; 8 de noviembre de 1999 [RJ 1999, 8008]; 8 de febrero de 2000 [RJ 2000, 840]; 10 de octubre de 2002); de modo que la apreciación del soporte factual corresponde a los tribunales que conocen en...

PRIMERO.-El presente recurso de revisión se ampara en un único motivo, el previsto en el art. 102.1.a) de la LJCA : 'Si después de pronunciada -la sentencia firme- se recobraren documentos decisivos, no aportados por causa de fuerza mayor o por obra de la parte en cuyo favor se hubiere dictado'.Como recuerda el Fiscal, la doctrina de esta Sección Segunda de la Sala Tercera y de la Sala Primera... ..., en su caso, en la segunda instancia;(2) que tales documentos 'sean anteriores' a la data de la sentencia impugnada, habiendo estado 'retenidos por fuerza mayor o por obra de la parte favorecida por fa sentencia firme ': y(3) que los documentos sean realmente 'decisivos' para resolver la controversia -en el sentido de que en una provisional apreciación pueda inferirse que, de haber sido presentados...

...del conductor contrario, excluyéndose su responsabilidad en los supuestos de culpa exclusiva de la victima o la fuerza mayor extraña a la conducción del vehículo. Y es la parte demandada la que debe probar la culpa de la victima o la fuerza mayor, según determina el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Y al no probarla, debe abonar el principal y los intereses legales del artículo 20 de... ..., acreditando la culpa de la victima o a fuerza mayor extraña a la conducción o funcionamiento del vehículo.SEGUNDO.- Ha quedado acreditado, que la parte demandante sufrió un accidente de circulación el día 10 de septiembre de 2007, ocasionándole unas lesiones consistentes en esguince cervical tardando en curar 20 días, no estando impedida para sus ocupaciones habituales y no quedándole secuelas, como informa... ...culpa exclusiva de la victima o la fuerza mayor extraña a la conducción del vehículo. Y es la parte demandada la que debe probar la culpa de la victima o la fuerza mayor, según determina el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Y al no probarla, debe abonar el principal y los intereses legales del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro Ley 50/1980 de 8 de octubre , al haber incurrido...

PRIMERO.-Interpone recurso la representación del demandado por atribuir condición de res nullius al ciervo con el que colisionó el conductor hoy actor y apelado, al tiempo que considera que en cualquier caso estaríamos ante un supuesto de fuerza mayor al tratarse de un hecho inevitable, probablemente fruto de la imprudencia del actor por hacer caso omiso a la señalización de peligro, para... ...eso se hizo en presente litigio, en el que como hemos advertido, se limitó el recurrente a intentar justificar que es un caso de fuerza mayor porque los animales saltan de un coto a otro, lo que no dudamos pero en nada afecta a la responsabilidad objetiva indicada, o a considerar culpa exclusiva de la víctima por no extremar las precauciones de peligro que están señaladas, manifestación ésta...

Se estima el recurso de apelación contra la sentencia desestimatoria del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Arcos de la Frontera, sobre indemnización por lesiones y daños materiales. Para que proceda la alegación de fuerza mayor invocada es necesario que el evento decisivo del daño proceda exclusivamente de un acaecimiento impuesto no previsto ni previsible, insuperable e inevitable por su... ...fuerza mayor, que sería aplicable el artículo 1.105 del código civil y que por ello la sentencia recurrida debería ser confirmada. Tras ver la grabación del juicio, examinar la prueba documental aportada y teniendo en cuenta las alegaciones de las partes, no compartimos la conclusión a la que llega la sentencia recurrida. Hemos de señalar al respecto que el Tribunal Supremo en Sentencia de 28 de... ...diciembre de 1997 (RJ 19979601 ) tiene dicho: A los efectos del artículo 1.105 del Código Civil , el hecho determinante de la fuerza mayor ha de ser del todo independiente de quien lo alegue y su apreciación jurídica no se sustrae a las facultades juzgadoras del Tribunal de Casación, en cuanto se aporta para eludir la satisfacción de las responsabilidades en que se hubiera incurrido, exigiendo una prueba...

...considerarse que medio causa de fuerza mayor para la incomparecencia y la falta de solicitud de la suspensión y que la incomparecencia le puede causar indefensión, por lo que procede acordar la nulidad interesada y retrotaer las actuaciones para la celebración de un nuevo juicio a fin de darle la oportunidad de defenderse de la acusación de la que es objeto. SEGUNDO-Que al estimarse el recurso no procede la...

PRIMERO.- Interpone recurso de apelación Elsa contra la sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción nº 2 de El Puerto de Santa María que absolvió a Rodrigo de la falta del art. 622 del Código Penal que se le imputaba alegando que incumplió dolosamente la obligación de entregar los hijos a la madre pues la situación existente no era de fuerza mayor, pudiendo el denunciado a través de otros...

Se desestima el recurso de apelación contra la sentencia desestimatoria del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de San Fernando, sobre indemnización por retraso en la ejecución de una vivienda. El contrato de compraventa no hace referencia a una fecha exacta de entrega, sino tentativa que incluso podría ampliarse por imprevistos o fuerza mayor. La obra en cuestión se demoró porque al iniciarse la... ...una fecha fija o límite parta la entrega de la vivienda construida, sino que la referencia a fecha es meramente indicativa, no esencial, al establecer el contrato que: "el plazo de finalización y entrega... es de aproximadamente 20 meses, contados a partir de diciembre de 2.002, salvo imprevistos o fuerza mayor". Si tenemos en cuenta de una parte que la fijación del plazo es de 20 meses... ..."aproximadamente", lo cual no supone una fecha fija y cierta, y que se excluyen también supuestos "imprevistos o fuerza mayor", es preciso examinar la existencia o no de dichos imprevistos, y así el propio arquitecto indica que surgieron una serie de circunstancias que demoraron la conclusión de las viviendas, y así, al iniciarse la excavación, según proyecto, aparecen problemas con las fincas colindantes...