Jurisprudencia sobre Dies ad quem

Inicio

Jurisprudencia sobre Dies ad quem.

Filtrar...

Filtros

Tribunal

Tipo de sentencia

Orden

Sentido del fallo

Ponente

Año

Voces

Dies ad quem

Orden por

Importancia

Voces

Dies ad quem

Sentencia Civil Nº 192/2012, AP - Cantabria, Sec. 4, Rec 236/2011, 18-04-2012

Orden: Civil

Tribunal: AP - Cantabria

Ponente: HELGUERA MARTINEZ, MARCIAL

Nº de sentencia: 192/2012

...sucesivas a petición del constructor. La Sala tiene que expresar que nos hallamos ante un pacto entre profesionales, bien conocedores de su oficio. Por tanto, si la hoy actora firmó que podía hacer la entrega antes del día 8 sin matización alguna, es que él sabía que podía y aceptaba el riesgo de que se le aplicaran los 300 euros/día como penalización. En resumen. No vamos a tener en cuenta el dies ad... ...quem (noviembre, última entrega), porque de la prueba en juicio hemos obtenido la impresión de que obedece a suministros para el garaje, que hubo que esperar a que se determinase cómo iba a ser su configuración: Cuestión, naturalmente no imputable al suministrador. Por tanto incluimos del 8 al 16 de octubre, ambos incluidos como lapso del retraso. 9 días, que, a 300 euros, arrojan 2.700 euros, que...

Sentencia Civil Nº 134/2010, AP - Almeria, Sec. 3, Rec 203/2009, 19-11-2010

Orden: Civil

Tribunal: AP - Almeria

Ponente: JIMENEZ DE CISNEROS CID, MARIA SOLEDAD

Nº de sentencia: 134/2010

..., fecha de la factura principal. Ahora bien parte la sentencia de un grave error a nuestro entender, pues la fecha de conclusion de la obra como dies a quo resulta incorrecta al reconocer el propio demandado que se iniciaron las obras en Febrero de 2005, siendo un nuevo computo de 73 dias al que alude ahora como cuestion nueva rechazable en su recurso. Y como dies ad quem, la factura de fecha 28 de...

Sentencia Civil Nº 488/2011, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 818/2010, 14-10-2011

Orden: Civil

Tribunal: AP - Barcelona

Ponente: BACHS ESTANY, JOSE MARIA

Nº de sentencia: 488/2011

...dies a quo como del dies ad quem en el cómputo del retraso y ello afecta a las cantidades finalmente determinadas. La sentencia parte de que ha habido una entrega incompleta, que la hace inhábil a efectos administrativos, y tardía de la obra y que ha habido incumplimiento de órdenes municipales, lo que ha perjudicado mucho a la parte demandada. Concurre por tanto la exeptio non rite adimpleti... ..., por tanto, no comparte el criterio de instancia al establecer el dies ad quem de la ejecución el 13-6-2008 por cuanto está reconocido que fue entregada el 9-7-2008. El plazo real y efectivo de ejecución material, al margen de otras consideraciones formales, fue de 552 días, 187 más de los inicialmente previstos. Hay un error en la determinación del día final, luego debe acogerse en parte el...

Sentencia Civil Nº 575/2011, AP - Las Palmas, Sec. 5, Rec 100/2011, 24-11-2011

Orden: Civil

Tribunal: AP - Las Palmas

Ponente: MARTIN CALVO, VICTOR MANUEL

Nº de sentencia: 575/2011

...fecha fijada en la mencionada (fotocopia) de factura como el dies ad quem para el cómputo del plazo prescriptivo comete un 'error en la interpretación de las pruebas practicadas'. Pues bien, el recurso parte de la errónea premisa de que corresponde a la actora la prueba de las fechas de prestación del servicio cuando, precisamente por sostenerse la contestación en la excepción perentoria de...

Sentencia Penal Nº 1196/2011, AP - Madrid, Sec. 23, Rec 371/2011, 30-11-2011

Orden: Penal

Tribunal: AP - Madrid

Ponente: RIERA OCARIZ, ADORACION MARIA

Nº de sentencia: 1196/2011

...sin resoluciones judiciales ni diligencias procesales de auténtico contenido, como se desprende de las vicisitudes procesales descritas en esta resolución, entre dos fechas que deben ser consideradas como el "dies a quo" y el dies ad quem" en este caso, que sería, la primera de ellas, la de 22-11-2.004 fecha del auto de apertura de juicio de oral y la providencia de 3-2-2.009 en la que se da... ..., personaciones, solicitud de pobreza, reposición de actuaciones o incluso órdenes de búsqueda y captura o requisitorias, de forma que el efecto interruptivo sólo se producirá cuando la resolución constituya una efectiva prosecución del procedimiento contra el culpable. Pues bien, entre las fechas que se corresponden con el "dies a quo" y el "dies ad quem" del plazo de prescripción lo único que han existido...

Sentencia Administrativo TS, Sala de lo Contencioso, Sec. 6, Rec 2605/2009, 05-06-2012

Orden: Administrativo

Tribunal: Tribunal Supremo

Ponente: DIEZ-PICAZO GIMENEZ, LUIS MARIA

...firmeza del acuerdo de urgente ocupación y esa fecha, y como dies ad quem, aquel en que tenga lugar el pago del justiprecio, siempre suponiendo que el mismo no se haya ya efectuado. SEGUNDO.- Se basa este recurso de casación en dos motivos, formulados ambos al amparo del art. 88.1.d) LJCA . En el motivo primero, con cita de múltiples preceptos de la Constitución, el Convenio Europeo de Derechos... LEF , los intereses corren desde la ocupación. Esto es precisamente lo que resuelve la sentencia impugnada, si bien, al no constar si el justiprecio ha sido pagado, se ve en la necesidad de dejar abierto el dies ad quem . De aquí se sigue inequívocamente, aunque la Sala de instancia no lo diga explícitamente, que el cálculo definitivo de los intereses sólo podrá hacerse en ejecución de sentencia...

Sentencia Civil Nº 381/2011, AP - Alicante, Sec. 5, Rec 231/2011, 02-11-2011

Orden: Civil

Tribunal: AP - Alicante

Ponente: TRASCASA BLANCO, MARIA CRISTINA

Nº de sentencia: 381/2011

...examinado, ciertamente, deberá tener en cuenta como "dies ad quem", no la fecha de la sentencia dictada en primera instancia, sino la del abono, anterior a la misma, de la deuda objeto de condena, del que informó ciertamente la parte demandante en el acto de la vista y el que, además, hace improcedente la condena al pago de intereses procesales, en cuyos particulares, por tanto, debe ser corregido el...

Sentencia Civil Nº 22/2011, AP - A Coruña, Sec. 5, Rec 198/2010, 26-01-2011

Orden: Civil

Tribunal: AP - A Coruña

Ponente: GARCIA CACHAFEIRO, FERNANDO

Nº de sentencia: 22/2011

...cosas, resulta que en la presente litis el "dies ad quem" es el 9 de enero de 2009, por lo que resulta incuestionable que la demanda presentada el día 12 del citado mes ha prescrito. La parte apelante sostiene que dado que el día 9 de enero del 2009 era viernes y la demanda fue presentada el lunes día 12, el escrito fue presentado en plazo a tenor de lo dispuesto en el comentado art. 135.1 LEC...

Sentencia Penal Nº 310/2011, AP - Murcia, Sec. 2, Rec 44/2010, 25-07-2011

Orden: Penal

Tribunal: AP - Murcia

Ponente: MONTALBAN AVILES, ANDRES

Nº de sentencia: 310/2011

...delito continuado de receptación, hemos de tomar el 11 de diciembre de 1998 y como dies ad quem en que se interrumpe la prescripción el 5 de abril de 2004, habían transcurrido pues mas de cinco años. QUINTO.- Con relación al plazo de prescripción aplicable al supuesto, es de decir que al acusado se acusa por un delito continuado de receptación de los artículos 298 1º y 2º y 74 del Código Penal...

Sentencia Penal Nº 207/2011, AP - Valencia, Sec. 3, Rec 81/2011, 14-03-2011

Orden: Penal

Tribunal: AP - Valencia

Ponente: SANZ DIAZ, LUCIA

Nº de sentencia: 207/2011

...de los intereses contemplados en el artículo 20 L. C . Seguros. b.- Que el cómputo de los intereses (sean o no los punitivos del artículo 20 L. C . Seguros) tenga fijado como dies ad quem las fechas en que se han ido efectuando las respectivas consignaciones, las que han sido entregadas al lesionado. c.- No se le imponga el pago de las costas procesales y, en ningún caso, se incluyan las... ...tomadora del seguro -o asegurada- de su obligación cara a la aseguradora-, no puede perjudicar a quien ninguna responsabilidad tiene de ello, como es el perjudicado por el accidente al que se contraen las actuaciones. b.- Por lo que respecta al segundo motivo aducido, referido al cómputo del dies ad quem en el pago de los intereses , necesariamente ha de ser estimado el recurso pues, habiéndose...