Jurisprudencia sobre Fuerza mayor.

...la Sentencia entiende no justificadas en absoluto las razones de fuerza mayor que pretende aducir la parte contraria para justificar el retraso. Y ello, puesto que la vivienda está en disposición de ser entregada cuando se posee la licencia de primera ocupación, y no cuando se termina físicamente, ya que la normativa urbanística de aplicación, precisa la existencia de tal licencia para que se... ...la de Febrero de 2010, y no existe ni prueba ni alegación de que se haya producido una prórroga aceptada por las dos partes. La propia demandada, reconoce que la vivienda no estuvo a disposición del comprador en la fecha antes dicha, aduciendo causas de fuerza mayor que luego no justifica. Añadiendo que la facultad resolutoria además de hallarse contemplada en la Ley 57/68 también tiene carácter de...

...aduce la errónea valoración de la prueba, estimando que el contrato de compraventa objeto de autos se encuentra prorrogado en virtud de lo estipulado en su cláusula cuarta, por la concurrencia de causas -fuerza mayor- no imputables a esa parte demandada (problemas de estructura y la negativa evolución del sector inmobiliario y de la construcción), habiéndose vulnerado lo dispuesto en los artículos... ...intereses de demora ya devengados desde el 17 de noviembre de 2007 hasta la fecha de formalización de la demanda, calculados al tipo legal del 6% fijado en los artículos 3 y 7 de la ley 57/1968, de 27 de julio , no habiéndose concedido en ningún caso más de lo pedido por dicha parte actora. Niega también la prórroga automática del contrato y la concurrencia de las causas de fuerza mayor no imputables a...

...bien contratado. Asimismo, se desestima la prorroga tácita para la promotora, contenida en la cláusula octava del contrato privado, tanto por su poca claridad como por la inexistencia de causa de fuerza mayor en base a una controversia con la constructora. La demandada, aquí recurrente, insiste en su recurso en la existencia de una prórroga para la entrega de la vivienda concedida por el... ...recurso, que la prórroga se preveía por causas de fuerza mayor, estando acreditados los problemas habidos con la constructora. Se solicita se resuelva conforme a lo interesado, y se desestime la demanda. La parte actora se opone al recurso insistiendo en su tesis del incumplimiento de la vendedora, apoyando lo razonado y decidido en la sentencia, solicitando su confirmación íntegra, con expresa...

...demandantes formalizaron contrato privado de compraventa sobre la vivienda bloque NUM000 , portal NUM001 , NUM002 y su garaje pertenecientes al conjunto residencial DIRECCION000 de Valdemoro. 2°) Que en la cláusula quinta se preveía como fecha prevista para otorgar la escritura de compraventa el cuarto trimestre del 2006, salvo causa justificada o de fuerza mayor y, en todo caso, en un plazo máximo de... ...los demandantes. 4°) La formalización de la escritura tuvo lugar el cuatro de octubre de dos mil siete, nueve meses más tarde de lo previsto sin que se informara a los demandantes de los motivos del retraso. 5°) Requeridos por los demandantes, la demandada indicó que el retraso se debía a la demora en la finalización de la obra no justificable bajo ninguna causa ni fuerza mayor y que no se oponía a...

...hayan tramitado ni, por tanto, concedido de las licencias de primera ocupación por el Excmo. Ayuntamiento de Arona, pese a los reiterados escritos de esa parte para intentar impulsar y agilizar el procedimiento, siendo un caso de fuerza mayor. Anade que no ha quedado frustrado el fin del contrato y discrepa del criterio de la juzgadora de la instancia de entender que la parte actora ha de ser... ...presente resolución los fundamentos de derecho de la que es objeto de recurso, por ser totalmente aceptados por este tribunal y conocidos por las partes, y frente a los cuales no puede prevalecer el análisis más subjetivo y parcial que de las pruebas efectúa la hoy apelante, ha de destacarse en la presente resolución la falta de acreditación por esta última parte de la fuerza mayor que invoca en la...

...a la conducta o negligencia del perjudicado o a fuerza mayor extraña a la conducción o al funcionamiento del vehículo. La cuestión gira pues en este caso en la valoración y examen de la concurrencia de alguna de las excepciones antes citadas, al oponerse por la entidad aseguradora demandada que en la producción del siniestro intervino la excepción de fuerza mayor extraña a la conducción, ante lo... ...un jabalí en la vía al que atropelló pese a realizar una maniobra evasiva hacía la derecha, lo que motivó que el vehículo se saliera de la vía cayendo por la cuneta en desnivel volcando finalmente. CUARTO.- Nuestra jurisprudencia ha venido estableciendo que tanto el caso fortuito como la fuerza mayor requieren para operar como causas exoneradoras de responsabilidad, de un acaecimiento...

...la fuerza mayor concurrente, y que, en el caso que nos ocupa, impide la reclamación formulada, puesto que todo vino motivado por la actuación de Telefónica de España, S.A.U., que actuó deslealmente, como se acredita por el informe emitido por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. El recurso ha sido expresamente impugnado de contrario, solicitando la confirmación de la sentencia... ...realmente dar por resuelto el contrato; sin embargo, se siguió sirviendo de ello para captar clientes hasta agosto de 2008. Por otro lado, no concurren los requisitos exigidos para la existencia de fuerza mayor dado que, de la documental aportada se pone de manifiesto que ya estaba personada en el expediente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones en el año 2005, cuando el contrato que nos...

...el artículo 1.104 del Código Civil , conforme al cual "la culpa o negligencia del deudor consiste en la omisión de aquella diligencia que exija la naturaleza de la obligación y corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar". Es evidente que no resulta de aplicación el artículo 1.105 del Código Civil , pues no puede alegarse la fuerza mayor o el caso fortuito... ( Sentencias 28 de diciembre de 1997 y 2 de marzo de 2001 ), incumbiendo la carga de la prueba a quien alega la existencia del caso fortuito o la fuerza mayor ( SS. 31 de mayo de 1985 ; 11 de octubre de 1991 ; 31 de julio de 1996 ; 29 de diciembre de 1998 ; 8 de noviembre de 1999 ; 8 de febrero de 2000 ; 10 de octubre de 2002 ); de modo que la apreciación del soporte factual corresponde a los...