Jurisprudencia sobre Fuerza mayor.

...síntesis, que la incomparecencia del Letrado fue por motivos de fuerza mayor y que debido al tiempo transcurrido no guarda en su poder ninguna documental que permita acreditar los pagos. Por ello interesa de la Sala la estimación del recurso dictando nueva sentencia que se ajuste a lo argumentado en su escrito de contestación a la demanda, que reitera en esta alzada. La mercantil actora formula escrito... ...solicita la desestimación del recurso e íntegra confirmación del fallo de instancia. SEGUNDO.- Los motivos de impugnación expuestos no pueden tener acogida en esta sede. Se dice en el escrito de recurso que el Letrado no asistió a la vista por causa de fuerza mayor, pero se limita a manifestarlo sin más, sin justificar sobre cuáles fueron las razones de tal impedimento, no quedando acreditado este...

PRIMERO.- Se aceptan y se dan por reproducidos los tres primeros fundamentos de derecho de la sentencia apelada y se rechaza el cuarto, en cuanto en él se hace una aplicación impropia del artículo 1105 del Código Civil (fuerza mayor) a la relación contractual mantenida entre los litigantes, y el quinto , relativo a las costas procesales. SEGUNDO.- D. Paulino , como propietario del... ...fuerza mayor, del artículo 1.105 del Código civil , excluye el incumplimiento culposo en que la demandante Codere Madrid S.A, basa su acción, de los artículos 1.124 y 1.101 del Código civil , por lo que su demanda debe desestimarse, con absolución de los demandados". Contra la sentencia dictada interpuso Codere Madrid, S.A.U. el recurso de apelación que ahora decidimos con base en...

...incumplimiento contractual en el que -decía- había incurrido la reclamada, quien no había entregado las naves objeto del contrato en el plazo pactado. La entidad demandada se opuso a la pretensión formulada contra ella, invocando que la ausencia de entrega de las naves industriales, conforme a lo previsto en el contrato, se debió a un supuesto de fuerza mayor, alegando que se vio obligada a resolver el... ...ausencia de negligencia o falta de diligencia imputable a la demandada en el retraso y en la existencia de fuerza mayor motivadora del retardo en el cumplimiento de la obligación de entrega con base en el concurso de la entidad LLANERA, CONSTRUCCIONES OBRAS Y PROYECTOS, S. A. En suma, la recurrente entiende que ha habido una errónea valoración de la prueba y una indebida aplicación del derecho, entre...

...contractual pretendida. Y la respuesta a esta cuestión de forma necesaria ha de ser positiva, por las siguientes razones: Para empezar no concurre este caso fuerza mayor que hubiese permitido una mayor dilación en el plazo de entrega, sin que pueda tener esa consideración la existencia de lluvias en un determinado mes de septiembre y menos si se tiene en cuenta que ya se prevé un plazo de gracia de... ...verdadera a cumplirlas, incumpliendo los plazos contractuales; el vendedor no puede escudarse en el incumplimiento de la contrata respecto a él, porque le es imputable frente al comprador por haberla elegido, es un suceso que ocurre en el círculo de sus actividades empresariales sujetas a su control, no externo, imprevisible o inevitable (fuerza mayor).". Es decir, al margen de las distintas teorías...

...del inmueble objeto de compraventa para el primer trimestre del año 2009, no es menos cierto que el párrafo segundo de dicha cláusula contiene una salvedad, que es el hecho de que se produjeran "interrupciones o retrasos en el cómputo del plazo para la ejecución o la entrega por causas no imputables al vendedor, o de fuerza mayor...", de manera que no cabe obviar dicha salvedad una vez invocada, ni... ...interrupciones ajenos a su voluntad o un supuesto de fuerza mayor. El hecho de que la opción resolutoria o concesión de prórroga se recoja en el mismo párrafo donde se recoge la salvedad, a partir de un punto y seguido, estimamos que lejos de admitir una interpretación independiente a dicha salvedad, y de operar su nacimiento por simple transcurso del plazo fijado del primer trimestre del año 2009, viene a...

...granizada, a los vehículos matrículas 3457-CHW y 3729-FLG, que se encontraban en dichos talleres para ser reparados. La sentencia de primera instancia desestimó la acción, al estimar la excepción de fuerza mayor opuesta por los demandados. Consideró que en la madrugada del 8 al 9 de septiembre de 2008 se produjo un verdadero caos en Madrid debido a una granizada excepcional, imprevisible por su... ...intensidad y excepcionalidad. Concluyó la sentencia apelada que el fenómeno causante de los daños fue imprevisible sobre todo por el tamaño del granizo. Contra esta resolución se alzan los actores, afirmando que no concurre el supuesto de fuerza mayor acogido por la sentencia apelada. SEGUNDO .- Pues bien, centrados así los términos del debate, convenimos en que no nos parece adecuado considerar...

...maniobraba en un camino de acceso a la cochera cuando fue alcanzado por el árbol, es decir se hallaba en un lugar de tránsito, sin que la demandada pruebe que caída de este obedeciere a causa de fuerza mayor, pues la tormenta se había anunciado y no consta que el fuerte viento desatado hubiere superado límites de intensidad y duración que permitan calificarlo de excepcional. En su consecuencia, entendiendo... ...que había invadido indebidamente su propiedad, que la caída del árbol se debió a fuerza mayor, dada la inusual tormenta que afectó a la zona, y que el importe de la reparación de los daños no se ha justificado debidamente. SEGUNDO. - Cabe precisar en primer lugar que el conductor del autocar en los primeros momentos tras el siniestro manifestó al Policía Local que se personó en el lugar de...

PRIMERO.- Constituye el objeto de la demanda la reclamación de daños y perjuicios por los compradores de una vivienda en construcción a la vendedora causados por el retraso en su entrega. La parte demandada opuso a esta reclamación, en primer lugar, la concurrencia de causa de fuerza mayor en base a que la demora en la entrega tuvo su causa en las paralizaciones de la obra llevadas a cabo en... ...ejecución de unas obras y en el plazo de terminación de las mismas. La demandada apelante alega frente a este razonamiento infracción de los artículos 1105 y 1184 CC reiterando haber concurrido fuerza mayor que la imposibilitaba para la prestación de sus obligaciones, siendo impensable en el momento de la celebración del contrato de compraventa que el Ayuntamiento paralizara las obras al haber sido el...