Jurisprudencia sobre Fuerza mayor.

...resolutoria cuando ya se la requerido por la promotora para escriturar es extemporánea. E igualmente insiste en que el retraso fue causado por fuerza mayor. TERCERO .-Revisadas pormenorizadamente todas las actuaciones, hemos alcanzado las siguientes conclusiones. Haciendo una reseña de los hechos que sustentan la demanda: se suscribió contrato de promesa de venta entre las partes el 10/5/2005... ...compraventa pactando precio y fecha de entrega: antes del día 31/Marzo/2008 salvo causa de fuerza mayor. Llegado el plazo-31-03-2008- y no habiéndose entregado la vivienda sin que el Ayuntamiento hubiese recepcionado la Urbanización además de obtener Licencia de Ocupación la demandada el 13 de junio de 2008- folio 66-por tanto , con posterioridad a la fecha de entrega pactada , el comprador opta por...

Se aceptan los fundamentos de la sentencia apelada. PRIMERO.- La actora reclama la devolución de la suma abonada a la agencia de viajes demandada por cuanto se vió obligada por causa de fuerza mayor a cancelar el viaje combinado que contrató en fecha 16 de febrero de 2009 (doc. al folio 31), al tener que ingresar de urgencias a su hijo 12 horas antes a la fecha de salida. La demandada se... Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios , al haberse acreditado la fuerza mayor. Apela la parte demandada. Reitera el motivo de oposición. SEGUNDO.- Acreditado el supuesto de fuerza mayor (hecho no cuestionado) es de todo punto evidente que ha de prevalecer lo establecido en el Texto Refundido de la Ley General para la defensa de los consumidores y usuarios aprobado por Real...

...base impugnativa expuesta en el escrito de interposición del recurso de apelación, redactado conforme a lo dispuesto en el artículo 458 de la LEC , lo que delimita el ámbito del enjuiciamiento en esta instancia. El primer motivo de disentimiento enfrentado a la sentencia proferida viene a denunciar la existencia de un supuesto de fuerza mayor impeditiva de la prosecución de las obras, así como de... ...toda virtualidad que el término de 30 meses estipulado en la cláusula tercera del contrato de autos se entendiese ampliado en el plazo que se estimase necesario a juicio de la dirección facultativa y del constructor por causas de fuerza mayor no imputables a la voluntad de la entidad vendedora, si ni siquiera se perfila en que ha consistido la vis maior que, sin ningún respaldo demostrativo, se aduce...

...reclamación de 8.227,27 euros que es el importe de los daños sufridos por la finca de su asegurado, D. Jaime , como consecuencia de la caída de un árbol de la finca vecina, propiedad y asegurada respectivamente por los demandados. La apelante alega la concurrencia de fuerza mayor, dado el temporal que en la zona ocurrió los días 24 y 25 de enero de 2009. La apelada solicita la confirmación de la... ...daños causados por la caída de árboles colocados en sitios de tránsito cuando no sea ocasionada por fuerza mayor, es decir que dicho precepto está recogiendo un supuesto de responsabilidad objetiva, de manera tal que el dueño ha de resarcir el daño causado con la salvedad de que justifique que tal caída fue debida al supuesto exonerador de responsabilidad constituido por la fuerza mayor. La fuerza...

...vista del juicio, existencia de relación convivencial de ayuda mutua entre las partes apelantes, inexistencia de cesión de vivienda concurrencia de causa de fuerza mayor, para terminar solicitando en ambos recursos la desestimación de la demanda. SEGUNDO.- La sentencia recurrida estima la demanda deducida por el PATRONAT MUNICIPAL DE L'HABITAGE de Barcelona contra los hoy recurrentes y, declara... ...del habitacionista, salvo que concurra causa de fuerza mayor (letra f del meritado pacto). La Juez a quo considera que se dan las dos causas, cesión ilícita a los codemandados y, no ser el domicilio habitual y permanente del habitacionista, sin que concurra causa de fuerza mayor. La prueba practicada en las actuaciones confirma la conclusión de que la vivienda de autos no es actualmente el domicilio...

...retraso se encontraba justificado por causa de fuerza mayor ya que fue debido a la climatología adversa de la zona en las temporadas de invierno que obligó a suspender los trabajos durante varios meses, así como la posibilidad de otorgar escritura pública, una vez finalizada la edificación y otorgada licencia de primera edificación, siendo el actor el que se ha negado a ello aduciendo la resolución... ...estipulación sexta, se contempla como fecha inicialmente prevista para la entrega del inmueble al comprador el 30 de diciembre de 2009, que podría ser alterada por causas de fuerza mayor, y también se contempla la posibilidad de anticipar o prorrogar dicho plazo por un periodo adicional de cuatro meses, sin que el comprador pueda hacer reclamación alguna por este motivo, pues solo en el caso de que la...

...obtenido la licencia de obras, salvo que causas de fuerza mayor (climatología adversa, huelga prolongada, graves accidentes...etc) impidan a ALQUILERES AFRER S.L.. la entrega en la fecha señalada, en cuyo caso (..) concede una prórroga, en el tiempo que sea necesario para la finalización de obra y la entrega de dicho inmueble " (cláusula Octava y Sexta, respectivamente, de los contratos de los... ...de fuerza mayor, en cuyo caso el comprador " concede una prórroga en el tiempo que sea necesario para la finalización de la obra y la fecha de entrega de dicho inmueble ". a) En primer lugar, porque la concesión de una prórroga de duración indeterminada y, por lo tanto, al arbitrio del beneficiario de la misma, adolece del vicio de trato desigual que afecta a las cláusulas a que acabamos de...

...en la entrega de las viviendas no se debiera a la necesidad de adecuar el proyecto inicial al POUM, restando únicamente por determinar para resolver el primero de los motivos de apelación alegados, si dicha causa objetiva justificada, integraría el concepto de fuerza mayor al que se aludía en la cláusula 6ª del contrato como causa de exclusión de la obligación de entrega en el plazo pactado... . Para ello seria aplicable al presente caso la doctrina jurisprudencial contenida ,entre otras, en sentencias del Tribunal Supremo de 20 de julio de 2000 y 2 de marzo de 2001 , en cuanto señala que a los efectos del art. 1.105 C Civil , el hecho determinante de fuerza mayor ha de ser del todo independiente de quien lo alega de modo que "la fuerza mayor actúa imponiendo inevitablemente el resultado...