Jurisprudencia sobre Fuerza mayor.

...responsabilidad contenida en el párrafo 2 del art. 1 de la LRCSCVM , de fuerza mayor extraña a la conducción del vehículo, identificando como tal la presencia de las piedras en la calzada. La sentencia de la instancia acogió la falta de legitimación activa de la actora respecto de los daños materiales, pero rechazó la concurrencia de fuerza mayor extraña a la conducción del vehículo exonerativa de... ...responsabilidad del piloto de la máquina y su aseguradora y estimó la demanda en cuanto a la reclamación por daños personales. En sede de esta alzada, la entidad demandada insiste en la consideración como supuesto de fuerza mayor de las piedras en la calzada, citando en su descargo la sentenia de esta Sala de 3-6-05 que contempla un supuesto idéntico y declara su consideración como fuerza mayor. Dice esta...

PRIMERO.-Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaza, entabló demanda contra Rosana en reclamación de 7.640,75 euros en concepto de saldo adeudado por una operación de préstamo. La demandada contestó alegando no poder cumplir por causa de fuerza mayor. La sentencia del Juzgado Primera Instancia 18 Valencia estima la demanda y condena a la interpelada a las cantidades pedidas... ...practicadas, el Tribunal ha de aceptar íntegramente los razonamientos del Juzgado Primera Instancia sin que concurra error alguno en la valoración de la prueba. Las existencia de la fuerza mayor como situación excepcional de liberación de responsabilidad en el cumplimiento de la obligación conforme al artículo 1105 Código Civil debe ser invocada y probada por la parte que la alega de acuerdo con el...

...el retraso de casi seis meses sea irrelevante para el comprador, estando prevista en el contrato la fecha para la finalización de las obras en el último trimestre de 2008 salvo el supuesto de prórroga por el tiempo imprescindible motivada por causas de fuerza mayor, por necesidades técnicas del proyecto justificadas u ordenadas por cualquier Administración u Organismo Público, ya sea Municipal... ...cuanto al incumplimiento del planning y falta de terminación en el plazo acordado, al no poder considerarse causa de fuerza mayor el retraso en la ejecución de la obra por la empresa subcontratada. Frente al referido pronunciamiento se viene a alegar por la apelante como todo motivo de impugnación, al margen del referido a las costas, la existencia de errónea valoración de los hechos y de las pruebas...

...cantidades anticipadas en la cuenta especial nº NUM005 , abierta en Caja Ávila, quedando dichas cantidades garantizadas mediante póliza de afianzamiento -cláusula segunda-. c) Según lo convenido en la cláusula tercera la vendedora se obligó a terminar y entregar el despacho a la parte compradora no más tarde del día 30 de noviembre de 2009 , salvo causas de fuerza mayor y siempre que la parte... ...plazo fijado se verá automáticamente ampliado en caso de fuerza mayor que destruya, paralice o impida la continuación de las obras o huelga legalmente organizada. Ampliación que será por un plazo no superior a tres meses, esto es, 31 de mayo de 2010. d) Como Park Gestión no cumplió la obligación, contractual y legal, de garantizar la percepción de las cantidades a cuenta del precio anticipadas por...

...las obras. Previeron que si las obras no se hallaran finalizadas para entonces y ello obedeciese a causa de fuerza mayor o cualquier otra causa de especial relevancia no imputable a la vendedora, el plazo de finalización quedaría automáticamente prorrogado por un periodo de tiempo igual a aquel en que persistieren tales causas obstativas en la terminación de las obras. Señalaron que el plazo... ...sentencia apelada estimó la demanda al entender que había concurrido retraso en la entrega de la vivienda al haber trascurrido los 18 meses de ejecución desde la fecha del acta de replanteo más los 4 meses de entrega y los tres de prórroga, y no apreció la concurrencia de fuerza mayor porque los día de viento y lluvia en la zona no excedieron de lo que es habitual en la zona tal y como reconoció el...

PRIMERO.- Se reclama por daños en un vehículo causados por la caída de un árbol. Según el artículo 1908, 3º C.Civil responderá el dueño del árbol a no ser que la caída haya sido ocasionada por fuerza mayor. Ha de concurrir fuerza mayor y su concurrencia debe ser debidamente acreditada por el agente. La propietaria del árbol y su asegurada alegan que el siniestro fue producido por... ...los fuertes vientos que soplaron con una violencia insólita y extraordinaria, lo que constituye un caso de fuerza mayor pues ni se pudo prever el siniestro ni, por tanto, evitar. La sentencia de primera instancia considera que no ha logrado probarse la concurrencia del supuesto de fuerza mayor, conclusión que debe ser confirmada en esta alzada. SEGUNDO.- Es cierto que en los días 23 y 24 de...

...hubo incumplimiento por su parte del contrato de compraventa que justifique la falta de pago del precio por la parte actora, ya que el retraso en la terminación de la vivienda, en la obtención de la cédula de habitabilidad y en su entrega, vino determinado por razones de fuerza mayor, concretamente las lluvias torrenciales, la huelga de transportistas y retrasos administrativos en la obtención de la... ...el jardín durante unos días; la huelga de transportistas y retrasos administrativos en la obtención de la licencia de primera ocupación. Entendemos que no puede ampararse la actuación de la mercantil demandada en un supuesto de fuerza mayor, no resultando aplicable en el presente caso el art. 1105 del Código Civil que dispone que "Fuera de los casos expresamente mencionados en la ley, y de los...

...como justa causa o fuerza mayor (último párrafo de la cláusula quinta del contrato firmado por las partes). Ante ello hay que decir que la valoración de los medios de prueba practicados ha de ser realizada en su conjunto, correspondiendo la misma al juez de instancia, que ha dispuesto de todo el material probatorio practicado en las actuaciones y de la convicción derivada de la mediación en la... ...conceptuarse como determinantes de justa causa en el retraso en la entrega de la vivienda, dado que ninguno de tales motivos resultan extraños o ajenos al ámbito de su actuación y por tanto ser susceptibles de un caso de fuerza mayor. De esta forma, el abandono por la constructora de las obras, debe ser directamente imputable a la entidad ahora apelante. El propio testigo propuesto por dicha parte, declaró...